安装工程劳务合同（必备19篇）

安装工程劳务合同(1)

发包方：

承包方：

甲方将消防工程承包给乙方进行施工和安装。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》，遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则，经双方协商一致，达成下列合同条款。

一、工程名称：一、工程名称：

二、工程地址：

三、工程内容：喷淋系统、消火栓系统、自动报警系统、消防联动等，按图纸预埋、安装，直至工程消防工程竣工验收。

四、承包方式:承包商、预埋、安装调试及配合检验验收。

1、本项目按建筑面积12元/平方米结算。因施工方原因造成的返工、变更或额外工程量，乙方产生的费用由乙方填写工程签订单，甲方签订结算。

2、本项目采用承包商的方式。乙方负责施工所需的机械设备和工具，甲方负责机械设备所需的耗材。根据现场情况，甲方在安装过程中应提供6套脚手架。

五、工程期限：以施工单位工期为准，配合土建、装修工程同步进行。

6、工程质量：乙方应认真施工，确保工程质量。如乙方未按规范施工或操作失误造成工程质量问题，返工费用损失由乙方自行承担。如乙方在施工过程中出现质量问题，甲方应提出整改意见。如乙方拒绝整改，甲方有权终止合同并发出处罚通知书，并从工程进度款中扣除。

七、设备材料供应：

1、甲方负责乙方施工用电、施工用水、大型设备材料的垂直运输，费用由甲方承担。

2、甲方负责修复施工所需的沟槽和洞口，乙方负责预埋不到位。

3、材料及时到位，乙方提前一周报告，甲方7天到位，甲方应支付乙方150元/天的误工费。

甲方应对甲方提供的材料质量问题负责。

九、工程款支付：

1、工程款支付方式:乙方签订合同后，人员进入现场施工，甲方一周后预付【】生活费。预埋期间，按预留形象进度的工程量(甲方批准的工程量)按70%支付工程款。进入安装期间，按当月工程进度款(甲方批准的工程量)的70%支付进度款。工程竣工后，甲方自检确认合格后，甲方支付工程90%，其余工程款总人工成本10%在竣工验收后，自消防验收合格之日起两周内支付，其余5000元在工程保修期满后一周内支付（保修期为1年）。

2、乙方应在每月28日前向甲方报告进度，甲方应在下月5日前按甲乙双方协商的付款方式向乙方支付。

十、安全生产：

乙方进入现场的人员应接受甲方的现场安全教育和安全操作披露，严格按照安全操作程序进行施工，严禁在高空作业中玩耍、酒后工作、在高空乱扔等违法行为。乙方在施工过程中发生的安全责任事故，乙方应在1万元以内负责，与甲方协商解决。

十一、甲方职责：

甲方负责协调现场施工现场，甲方负责所需材料，并提供仓库作为存放工具房。

甲方提供的图纸不准确，返工费、拆卸费、工作时间等费用由甲方负责。

甲方负责提供一套标准有效的施工图蓝图。

甲方负责配合乙方协调各类工作，发生的费用由甲方承担。乙方发现图纸与现场不一致时，应及时向甲方和施工方现场管理人员报告。

十二、乙方责任:

做好本工序、下工序、上工序。做好现场安全生产，文明施工，爱护材料，保护成品，节约材料，合理施工。乙方对乙方损坏的成品负责。遵守甲方的有关规章制度，服从指挥。乙方向甲方报告现场签字部分，甲方整理后报建设单位。乙方应根据双方确认的施工图进行工程施工和调试，并负责现场施工的安全和质量。配合甲方进行隐蔽工程验收，并做好验收记录和竣工资料。甲方负责办理工人保险费。

十三、合同有效期:工程竣工验收结算后自行失效。十四、双方协商解决未尽事宜。

十五、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

年 月 日

安装工程劳务合同(2)

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则。甲乙双方就工程水电安装劳务分包达成协议，并制定以下劳务合同分包条款，供双方共同遵守和执行。

一、工程名称

二、工程地点

3、工程承包范围及内容：施工图中所有强电给排水工程安装（室外散水1.2米以内）强电通电照明（不含装饰吊顶）弱电仅预留（卫生间不含卫生洁具）。

工期要求：乙方必须在_____________________________

五、工程承包方式:只包括人工费，不包括任何材料(主材、辅材)和验收资质。

合同价格：本合同价格为人民币___元每平方米(按建筑面积结算)。

七、付款结算方式:本项目计划按工程进度实际完成工程量总价的百分比付款(前期预留一至三层安装8%，三至封顶安装8%，二次配管一至三层安装8%，三至顶层安装8%，给排水安装一至三层安装15%，三至顶层安装15%，串线安装1至三层安装15%。工程竣工验收合格时，支付全部工程款，我方支付总劳务费的5%剩余价格，即总劳务费的5%，作为工程

八、设计变更:部分工程款因施工变更而增加，由甲乙双方友好协商，延误工期相应延误。

九、材料设备供应：甲方采购并提供本合同项目中使用的所有水电材料。

十、双方责任：1。甲方责任：按时向乙方提供施工工作面，甲方提供水电安装图纸、图纸、图纸审核、设计变更、设计通知、设计变更。甲方负责施工现场的水电材料上下车，协调管理施工现场，指定相应的施工人员监督施工工作，并负责相关签证。2.乙方责任：土建面积施工图中的所有水电安装工程，按设计图纸要求规范施工，符合甲方验收标准。甲方严禁在现场浪费原材料，否则甲方有权要求乙方按原值赔偿。乙方提前五天提出计划，材料由甲方审核购买。

11、安全文明施工：乙方应在施工作业中进行文明施工，不得浪费材料或发生安全事故。乙方必须注意施工中的安全，杜绝安全事故的发生。甲方应承担因工作造成的安全事故造成的事故伤害的全部费用。乙方承担因乙方造成的安全事故造成事故伤害的费用不足100元(含1000元)，甲方承担的费用超过1000元。甲方负责本工程合同范围内施工现场的防火、防盗、安全和治安工作。乙方工人应遵守安全规章制度。

十二、甲乙双方协商未尽事宜

本合同经双方签字后生效。本合同承包范围内的任务完成，余额结算后，本合同终止。本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：__________________

代表人(签字)：________________________________

_____________________________________________________________

安装工程劳务合同(3)

甲方(劳务发包人)：

乙方(劳务承包商)：

本着友好合作的态度，甲乙双方在平等公正的情况下，按照《合同法》等有关法律签订以下合同：

一、工程概况

工程地址：

工程名称：

工程内容：

二、承包价格

1、室内消火栓系统仅根据箱体数量计算，无论管道、附件等安装费用如何。具体单价如下:箱体规格:1600*700*240，单价:450元/件

2、室内喷淋系统仅根据喷嘴数量计算，无论管道、附件等安装费用如何。具体单价如下:喷嘴类型:下喷，单价:75元/只

3、根据探头数量计算消防报警系统，另计弱电线管安装费用(3元/米)。具体单价如下:探头单价:70元/只

4、室外消防给水系统仅根据管道长度计算（消防池给水主管至室外市政给水管约120米），不包括附件等安装费用。共计3200元，不包括土方开挖费用。

5、开洞、堵洞、暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下:成本内容:开DN150洞，单价:45元/只

6、由于签证内容的变更，如设计、施工方和监理要求，甲方应按照签证单最终审核后的定额向乙方支付人工费。

7、消防泵房共有2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀1.5万元。

8、消防系统调试费仅计入报警系统调试费，小计3200元。消火栓和喷淋系统的调试费不再单独计算。

三、付款方式

1、乙方进场后一周内，甲方支付乙方5000元作为当月生活费。

2、乙方安装消防喷淋支管和弱电支管(含穿线)后，甲方应在一周内支付乙方工程量`85﹪工程款；余额在消防部门验收合格后一个月内支付。

四、材料及施工现场

1、乙方应列出工程材料的数量清单。甲方应选择品牌为乙方购买。乙方负责施工，材料应多退少补。乙方应提供乙方的施工工具、压力试验等试验工具。

2、乙方应提前2天向甲方提供采购材料清单，甲方应在2天内及时向施工队采购材料，双方应承担延误工期和经济损失的责任

3、甲方应在乙方进入现场前提供施工工作面和住所。甲方应支付租金，乙方应支付水电费。

五、合同纠纷

1、有争议的甲乙双方先协商。

2、协商不成的，可以向争议所在地法院提起诉讼。

3、本合同一式两份，双方各执一份。

甲方：

乙方：

年 月 日

安装工程劳务合同(4)

甲方：

乙方：

为明确甲乙双方的权利义务，遵循平等互利、协商一致的原则，经双方充分协商后，按照《中华人民共和国合同法》签订本合同条款。

第一条劳务施工作业内容：

第二条工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期：

第三条：质量要求：双方同意合格

第四条合同价款的确定和结算方式：

1、合同价格采用定价结算模式。根据公司《钢结构工程劳务施工结算暂行办法》，本工程合同价格为x元/吨，其中x元/吨，x元/吨。

2、工程竣工后，乙方应办理工程量任务清单，甲方财务部扣留乙方相应结算价值的工程保修金。工程保修金参照本合同第七条第一款执行。

第五条项目预付款不支付项目预付款

第六条确认工程量

1、本项目按月结算工程进度款，乙方将在每月25日前完成本月的实际工作

甲方应在收到乙方提交的工程量报告后5个工作日内向甲方提交数量报告进行确认和计量。

第七条工程款(进度款)的支付方式和时间(进度款)

1、项目付款进度约定为甲方每月按确认工程量之日起28个工作日内付款。项目竣工验收合格后，支付项目进度款90%，项目审计后支付95%，保留5%作为质量保证金。质量保修期满后，乙方配合甲方办理保修金支付手续，业主未支付的保修金由乙方承担。

2、乙方有权因甲方进度款不能按时支付而停止施工，并相应延长工期。

第八条供应材料、施工设备和施工设备

1、甲方应购买本项目所需的所有材料。

2、在工厂生产现场，除自备气割器具、角磨机及配套消耗品外，乙方还负责甲方提供其他设备。

3、除电焊机、气割工具、角磨机及配套设施外，安装现场均由甲方承担。

第九条双方的责任和义务

一、甲方的责任和义务

1、甲方负责监督检查乙方安全管理机构和管理制度的完整性、乙方人员的岗前安全知识、劳动保护和操作规程的教育和培训。

2、甲方必须明确乙方发布的施工内容，工程量真实。甲方质检员、项目经理、生产副经理应分别签字验收，并加盖钢结构车间公章。

3、甲方负责业务主管部门的正常协调和联系，以及施工用水电的供应。

4、负责施工进度款，并按工程进度支付给乙方，负责现场签证的办理。

5、负责现场施工临时用水、电、气手续，确保施工需要。

6、负责工程质量、进度、文明施工的监督检查、技术资料的整理和工程竣工验收手续的办理。

二、乙方的责任和义务

1、乙方现场全体人员必须服从甲方的管理；乙方必须建立健全安全管理机构和管理制度；乙方人员必须经过安全知识、劳动保护和操作规程的教育和培训，合格后方可上岗，未经教育和培训不得上岗。特殊工种必须取得特殊工种证书。

2、乙方劳务队负责人必须认真负责乙方人员上岗前的任务交底，严格按照甲方的计划进度完成，确保施工质量符合合同要求；各工人应自带劳动保护用品，佩戴齐全；乙方不履行上述义务，造成工期延误和损失的，按实际费用赔偿。

3、乙方代表必须为乙方人员投保施工事故保险，交付保险费，独立承担乙方人员工伤事故处理和费用，乙方必须严格遵守各种安全规章制度，采取安全维护、危险防范、防火、环境保护措施，执行操作程序，服从甲方现场人员的指挥。

4、乙方在发生安全、质量事故后，必须及时向甲方有关部门报告事故情况，并采取工程、财产、人身保全措施。

5、乙方负责按甲方要求保护已完成的成品，乙方负责修复交接前发生的损坏，并自行承担费用。

6、乙方必须严格遵守现场文明施工的管理制度。乙方负责保护施工现场的清洁文明，并及时清理现场，以满足甲方的要求。

7、负责施工过程中因自身原因造成的一切安全责任，以及由此造成的一切经济损失和法律责任。

8、负责工程基础资料的编制，材料的复试和报验，以及各种成品和半成品的“试验(检验)”。

第十条工程质量检验和验收

1、工程质量应符合约定的质量标准，质量标准的评价以国家质量检验评价标准为基础。乙方因乙方原因未达到约定的质量标准，乙方应承担违约责任。

2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸进行施工，并随时接受甲方的检查

3、乙方应按甲方要求重建工程质量达不到约定标准的部分，直至符合约定标准，并自行承担费用。

第十一条违约责任

1、乙方施工工程质量达不到甲乙双方合同约定的质量水平时，甲方项目经理在结算中给予处罚；乙方应自费修复缺陷，达到合格质量标准，维修后仍达不到合格标准，乙方负责拆除重建，费用由乙方承担。

2、乙方在施工过程中发生的重大安全、质量和火灾盗窃责任事故对甲方企业声誉（包括上级主管部门的通知和批评）产生重大影响，将按劳动费总价的2%或与上级罚款相同处罚。

3、在施工过程中，乙方应积极配合甲方按进度要求进行施工。在保证工期的前提下，努力提前完成，工期不得提前奖励；因乙方原因延误工期后，每延误后一天按工程总价的万分之一或与上级罚款等同处罚。因甲方因素影响施工进度的，由甲方现场项目负责人发出延误工期通知。

第十二条其他的

1、本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，应当依法向施工现场申请仲裁或者诉讼。

2、本合同一式八份，双方代表和单位签字盖章后生效。

3、双方协商解决本合同未尽事宜的问题。

甲方：

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：

开户名称:

帐号：

乙方：

法定代表人：

委托代理人：

签订合同时间：

开户银行：

开户名称：

账号:xx年x月x日:xx

安装工程劳务合同(5)

甲方：_____________________

乙方:______________________________

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及工程安装有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

员工从事的工作类型和工作实践。工作类型应注明在哪个岗位从事什么工作，如电机房值班电工或建筑照明维修电工（由于工作类型不同，工资差异很大）;

工作时间包括就业期限，应注明何时起止；每周工作多少天，每天工作多少小时；一般每周至少休息一天；根据国际惯例，员工应享受国家规定的假期，如国庆节、春节等。

建议双方在签订劳动合同时，应明确约定相关工作岗位、工作时间和劳动报酬，避免因履行合同而发生纠纷。

一、劳动合同期限

双方同意签订固定劳动合同的期限：从_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

二、工作内容及工作地点

乙方的工作内容为工程电气安装，工作地点为_____小区。

三、劳动报酬

劳动合同员工提供劳动服务，用人单位需要按照协议支付劳动报酬，区别于劳动关系中的劳动者除工资外，还需要为劳动者支付保险、福利等。；劳动关系中的自然人一般只收取劳动费，用人单位不需要像劳动合同那样为员工支付社会保障的义务，双方可以协商是否支付。

此外，如果雇主在工作时间以外加班或上夜班，应支付相应的劳动费，如加班费或夜班津贴，并作出详细协议，以免给雇主造成不必要的纠纷。

(一)每月___________________________________________

（2）甲方支付的工资不得低于项目所在地人民政府颁布的最低工资标准。

四、社会保险

在劳动合同中，企业没有义务为劳动提供者支付“五社会保险一住房基金”。劳动者想要获得“五社会保险一住房基金”的，应当在劳动合同中明确约定。否则，在合同实际履行时，企业有权拒绝支付保险。

甲乙双方同意甲乙双方按照国家和地方有关社会保险的规定为乙方办理意外保险，甲乙双方按照协调地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。

五、劳动保护、劳动条件和职业危害保护

（1）甲方应为乙方提供安全生产培训，并提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。安排乙方从事职业危害作业的，应当定期对乙方进行健康检查。乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度、规范和操作规程。

(二)乙方患职业病、因工负伤或因工死亡的，甲方应当按照《工伤保险条例》的规定办理。

六、劳动纪律

(一)甲方依法制定的规章制度应当向乙方公布。

（2）乙方应严格遵守国家法律法规，遵守甲方依法制定的规章制度和劳动纪律，并遵守甲方的管理和教育。甲方有权检查、监督、奖惩乙方的执行规章制度。

七、合同的履行、终止或终止

(一)乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同。

1、严重违反劳动纪律或者甲方依法制定的规章制度，按照甲方劳动规章制度或者过去合同的规定终止劳动合同的。

2、严重失职、营私欺诈或者泄露商业秘密的，对甲方利益造成重大损害。

3、依法追究刑事责任的。

(二)如有下列情形之一，甲方可解除劳务合同，但应提前_____日以书面形式通知乙方：

1、乙方生病或因工受伤，医疗期满后不能从事原工作，也可以从事甲方另行安排的工作。

2、乙方不能胜任本合同约定的工作，经过培训或调整后仍不能胜任工作。

3、本合同定立时所依据的客观情况发生重大变化，导致本合同无法履行，经甲乙双方协商不能就变更合同达成协议。

（3）除本合同另有规定外，任何一方未提前_________________________________

八、争议解决

双方可以协商解决因履行劳动合同而产生的劳动争议。如果协商失败，双方可以向________仲裁委员会申请仲裁。

九、其它

（1）本合同未尽事宜的，按照国家和地方有关政策法规办理。在合同期内，本合同条款与国家和省有关劳动管理的新规定发生冲突的，按照新规定执行。

(二)本合同一式________________________________

甲方(公章)：_________：___________

签约日期：______________________________________________________

安装工程劳务合同(6)

甲方： 项目部

乙方： 工种： 身份证号：

为明确双方在建筑安装劳动合作中的权利、义务和违约责任，双方应根据国家劳动合同法和企业规章制度的有关规定，友好协商签订本合同。

一、工程概况：

1、工程项目： 工程

2、工程地点：

3、工程内容：

二、承包方式：二、承包方式：

劳务承包

三、劳务分包时间：

开工时间从 年 月 日到 年 月 日，共计 天。这个时间必须按照甲方的要求执行。因乙方原因未能在约定时间内完成，违约金每延期一天支付一次 元，累计计算。

四、劳动价格及工作内容：

(见附表一)工作内容及要求:按图纸及相关规范施工。

五、劳动价格包括以下费用：

人工工资、奖金、机具消磨维修费、节假日加班补贴费、工人差旅住宿费、头盔安全带配置费、施工人员劳动保险工伤保险费等。

六、劳务费结算方式：

1、工程质量合格的，按施工进度支付劳务费。按双方签订的合同人工清单执行。

2、经业主、监理、质检站、设计等相关单位验收合格后，按照甲乙双方现场收方的计量，按照合同约定的单价和现场临时签证单支付总劳动力成本的97%。(每月进度款需扣除)。

七、保险：

乙方负责按照有关规定办理乙方人员的保险。

八、安全生产和安全事故处理

1、甲乙双方必须认真执行国家劳动安全法及相关法律法规。

2、乙方应严格执行国家和地方有关安全法律、法规、工程管理规定和操作规程，对每个团队的每个操作人员进行安全教育披露，并在安全披露书上签字，以确保没有安全事故。乙方设 为安全员，对工人进行安全教育、环境保护教育和职业病防治教育，遵守安全技术交底，防止坠落、坠物伤害、触电、火灾和机械伤害事故。乙方应为工人办理意外伤害保险和法律规定的其他保险；乙方应坚决杜绝施工过程中重伤、死亡事故的发生。自带安全帽、安全带等工具。施工过程中，严禁在建筑物周围和电梯井内丢失任何物品，施工电梯货物应平稳搁置；严禁酒后工作和拆除现场保护。乙方应对施工过程中因非法操作或乙方自身原因造成的伤亡等安全事故承担经济责任。甲方不承担任何责任和费用，并将其视情节轻重处理 500 元以上罚款。乙方安全事故经济负责人 。

3、乙方必须承担各工种、各工序的材料堆放、清洁、清洁等工作。乙方施工人员应遵守甲方项目部规定的文明施工规章制度，服从现场统一调动安排，负责各自施工区域和责任区域的清洁，确保内外检查符合“合格”标准，不符合每次罚款 100 元。

4、乙方必须遵守施工现场的所有规章制度；遵守公司和项目部的公共安全要求和公共安全管理制度，做好内外关系。如发生争议，项目部除承担所有经济损失外，还将根据情况的严重程度进行处理 1000 元以上罚款。

5、乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽最大努力保护现场，以便有关部门进行调查和鉴定。伤亡事故定性后，形成安全事故调查报告，区分事故责任后，按以下方法处理：

(1)、属于乙方的责任，乙方应按照国家和地方政府的有关法律法规处理伤亡工人或家属，乙方应承担费用。

(2)、甲方的责任由甲方按照国家和地方政府的有关法律法规与乙方共同处理，甲方应承担费用。

(3)、无论事故责任是谁，乙方都应直接面对事故工人及其家属，费用按本合同的有关规定执行。

6、乙方人员在施工现场非因工死亡的，由乙方妥善处理。

7、乙方负责签订劳动合同，并承担《劳动合同法》规定的相关责任和义务。

九、工程质量要求：

1、乙方必须严格按照《建筑安装工程质量检验评价标准》、现行施工验收规范及设计要求。

2、乙方承担的工程验收必须达到质检站一次验收合格，试验点合格率在90%以上。

3、乙方在验收承包商的工作内容前，必须自检合格，然后申请项目质量检验部检查。最后，请业主、监理、质量检验站、设计等验收检查。在此过程中，乙方必须积极配合并承担相应的费用。

4、如上述检验验收不符合标准质量要求，所有返工材料费和人工费由乙方自行承担。乙方违反现场管理规定，不积极配合项目部、业主、监理的合理要求，给项目部造成经济损失或不良影响的，项目部有权警告、罚款，直至终止劳动合同，承包人自行承担相应的损失。

5、乙方在施工过程中严格操作各工序的相关操作规范和项目部的安全、技术交底和施工组织计划，严禁非法操作。同时，接受项目部、业主、建筑师、监理人员的检查。任何一方提出的质量问题都需要无重要条件的整改，对项目造成的损失给予全额赔偿和相应的处罚。

十、双方义务：

1、甲方义务

(1)、乙方工人进入甲方施工现场时，甲方应配合乙方对其进行遵纪守法、安全、消防、环境保护、社会保障和企业内部管理制度的教育，并进行监督检查。

(2)、甲方应及时提供乙方所需的技术资料，并向乙方说明技术质量、安全、职业健康和现场危险源标识。

(3)、甲方应按合同规定向乙方结算劳务费。

2、乙方责任

(1)、乙方必须认真审查施工人员，确保施工人员的政治素质、身体素质和技术水平。所有进入施工现场的操作人员必须为18至50岁，女性必须为18至45岁，身体健康，无残疾和其他不适应高空和重体力劳动的疾病。否则，由此产生的质量安全事故责任由乙方承担。所有施工人员必须持有身份证、职业资格证书、《务工证》、《暂住证》、《就业证》、在计划生育证书中，特殊工作人员必须持有特殊操作证书。进入现场后，甲方应严格按照乙方投标时的团队名单进行检查。进场人员的职业资格证书必须达到50%，1月后必须达到70%。如果检查必须符合上述要求，施工人员和名册人员必须严格保持一致。

(2)、乙方施工队进入施工现场后，由于工作进度、工程质量问题或价格纠纷，甲方可在劳动价格不变的前提下直接更换劳动队。对甲方造成不良影响的劳务队伍，取消公司范围内的劳务招标资格。施工现场劳务合同发生争议时，甲方人力资源部可组织调解，经现场协商不成。乙方完成本合同约定的工作后，应支付人工费余额。

(3)、乙方人员必须按照操作规程、验收标准、施工图纸及相关说明进行施工，并在施工过程中保护成品和半成品，保护甲方提供的机械设备和其他工具。如有损坏或损失，应按质量和价格进行赔偿。

十一、原材料控制：

实行现场材料收集制度，材料损失按09清单定额计算，材料损失超过09清单定额的，从劳动费中扣除。对于计划合理、节约施工材料、无浪费的优秀团队，团队应在竣工结算时申请，项目部和公司主管部门应根据项目规模给予500-1万元的奖金。

十二、其他：

1、乙方不得以任何理由另行提出附加条件，否则，甲方有权终止合同。

2、双方应严格履行投标承诺书和本合同条款，甲乙双方应协商解决未尽事宜的问题。

3、乙方不得分包或分包，否则项目部将被视为违约，甲方有权终止合同。

4、合同一式两份，即甲乙双方各执一份。

十三、各专业工班按工程进度支付执行表；

甲方(盖章)：_________________ 乙方：________________________

代表人(签字)：_______________ 身份证号码：___________________

_________________________________________ _________________________________________

安装工程劳务合同(7)

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，同意按照《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的实际情况达成以下协议：

一， 工程名称、地点、承包范围

1， 工程名称：盛捷公寓

2， 工程地点:卢湾区，济南路8号

3， 标准层施工：两栋51层

4， 工程内容：弱电配管工程

5， 工程承包单价:每层8000元正

6， 工程承包总价:48000元

二， 工程质量：

1， 工程质量必须符合国家施工验收规范。

三， 材料供应

1， 在施工过程中，乙方应提前3天向甲方申报所需的施工材料，甲方应满足乙方对施工材料的需求。如果甲方的材料不及时到位，乙方将停止工作，甲方应承担乙方因等待材料而产生的所有费用。（劳动力单价为每天120元）

2， 甲方向乙方提供的所有施工材料均应满足施工质量要求。因材料质量问题返工的，由甲方承担。（劳动力单价为每天120元）

3， 乙方应在保证施工质量的前提下节约材料。如甲方发现严重浪费，乙方应无条件赔偿甲方的一定损失。

四， 施工现场的安全

1， 乙方在施工过程中必须服从甲方的管理，自觉遵守施工现场的规章制度。

2， 乙方在施工现场应注意自身安全，乙方应对乙方违法操作造成的安全事故负责。

五， 付款方式

1， 乙方进入施工现场后30天，甲方应支付乙方的生活费，每月2.5万元。不包括房屋租赁费。

2， 春节前按实际工程量结清余款。

六， 设计图纸和技术资料

1.甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资料。

七， 其它

1， 除承包商范围外的设计变更所产生的费用，由甲方承担。(人工单价为每天120元)

2， 一方违约的，应当赔偿对方的全部损失。

3， 如果在施工过程中发生未尽事宜，甲乙双方将按照友好的原商解决。

本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字起生效。

甲方(盖章)：_________________ 乙方：________________________

代表人(签字)：_______________ 身份证号码：___________________

_________________________________________ _________________________________________

安装工程劳务合同(8)

甲方：_____________________

乙方:______________________________

依照《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法、为明确双方的责任、权利和利益，在保证工程质量、有效维护双方信誉和形象的前提下，遵循平等、公平、诚信的原则，经双方协商签订本合同，双方严格遵守。

第一条工程承包范围

(一)工程名称:宁夏正旭生物技术有限公司水解车间、木糖车间工程。

(二)工程地点:宁夏银川市金凤区工业园区(砖渠十三队北侧)。

(三)合同签订地点:

(四)合同签订时间:

(五)承包方式:承包商不承包材料。

合同内容：图纸内（水解、木糖车间室内外抹灰、地板、楼梯）工程。

承包范围：工程图纸中的所有工程（室内外抹灰、楼层、楼梯）。

第二条工程期限

（1）工程开工日期：乙方承包的工程从______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

（2）由于客观条件或其他程序的影响，甲乙双方可以根据实际情况协商签字，但必须安排承台上方的结构。

第三条双方的责任

(一)甲方的责任和权力:

1、为乙方提供住宿条件。

2、为乙方提供的大型机械设备和大型工具（如塔吊、吊架等）应安排操作人员和维修人员负责机械的调试和运行，并确保生产中设施的完整性和安全运行。甲方负责施工现场使用的电线和电缆。

3、按计划提供乙方施工用的原材料。如因各种原因供应不足，甲方应在停工三天内按乙方确有施工人员人数补充生活费___________________

4、借用乙方员工，甲方按实时工资支付。

5、施工前，向乙方提供两套图纸，全面交底施工质量和安全技术，监督工程进度和质量。完成后，组织全面的验收和评估。

6、在施工过程中，当乙方的工程进度和质量不符合甲方的合同要求时，甲方有权要求乙方部分或全部退出施工现场，并及时组织新的施工队伍进入施工现场。

(二)乙方责任:

1、乙方劳务经营者必须持证上岗，经营者持证上岗率为100%，不得使用16岁以下的童工，不得带家属、子女、社会闲散人员到施工现场进入或居住，甲方不得提供其居住设施。如违反、伤亡等，乙方应承担一切后果。

2、认真执行国家、宁夏回族自治区、银川市建筑安全检查标准和文明施工检查标准，杜绝死亡，避免重伤。组织文明施工和安全施工。乙方对施工中违法操作造成的一切伤亡负责，甲方不承担任何责任和费用。(甲方对因安全设施不到位造成的安全事故和乙方不承担任何责任)

3、现场操作人员必须佩戴安全帽和安全必需品，甲方应提供安全帽和安全防护用品。

4、服从甲方管理人员的指挥，自觉接受甲方质量安全检查人员的监督。

5、严格按照施工图纸和设计变更通知施工，遵守现行国家施工技术验收规范。尊重和服从施工、监理单位和甲方管理人员的监督指挥，确保工程质量符合要求的结构质量标准。

6、严格执行各团队自身的安全生产教育。每个工人进入，必须认真学习，遵守项目部制定的各种管理制度，提高工人的安全生产意识，确保不违反安全操作规程，避免安全事故，并承担违反安全操作规程和安全制度的责任。

9、提倡文明施工，工作结束后清理现场，遵守甲方现场的文明施工管理制度，做好与施工、监理单位、甲方等团队的关系。每个工人都必须遵守纪律，不打架，制造麻烦。如有违规行为，乙方应承担责任和一切经济责任。

第四条结算方式和费用标准

一、结算标准：

(一)、根据工程量计算：“__________________;

(二)、按图纸中：

1、水解、木糖车间室内外抹灰(大于___mm的孔面积扣除，小于___mm的孔面积不扣除)按实际面积每平方米:____________

2、水解、木糖车间地面按实有面积每平方米：____元

3、每平方米水解木糖车间楼地面按实际面积___元

4、按实际面积每平方米水解木糖车间楼梯___元

(三)、结算方式及付款方式：

乙方在当月_________________________________________ %本工程竣工后一次付清。

注：由于甲方资金不到位，工人工资不能按时支付，甲方应对工人停工、工期延误等损失负责。

第五条工程质量及验收标准

质量标准：质量合格。

1、施工前，乙方必须检查每个房间的标高和开间尺寸，并向甲方报告统计结果。

2、乙方进入施工时，所有工序(包括抹灰前墙面清洗、墙面浇水、贴饼、冲筋、打底、抹灰、压光、地面清洗、混凝土浇筑、楼梯台阶高度等。)施工前必须报甲方验收。

3、施工前，乙方应严格控制房间的尺寸、方形和标高。

4、甲方要求乙方在施工前配备专职质量监督员进行工程质量检查，主要控制房间开放尺寸、房间标高、阴阳角方形、直、墙面垂直平整、天花板阴角等。

5、工程竣工后，乙方应仔细检查墙体、瓷砖、地面的质量，及时返工裂缝、空鼓、砂、波纹、角砖、墙体，不得拖延。

6、抹灰工程分层进行，抹灰总厚度大于___mm时，应分两次抹灰。抹灰层与基层及各抹灰层必须粘结牢固，无脱层、空鼓，表层无爆灰和裂缝。墙与梁、柱结合处必须加强网与各基体的搭接，宽度不小于____mm，防止开裂。护角、孔洞、槽、箱周围抹灰表面光滑，管道后面抹灰光滑，滴水线光滑，高度、宽度、深度控制在___mm以内。各项目立面垂直，表面平整，阴角正方形，分隔条直线允许偏差不超过____mm。

7、验收标准：现行国家标准和验收标准。乙方施工质量不符合质量标准的，必须返工，期间发生的一切费用由乙方承担；造成整体质量后果的，处以___%的罚款。

8、乙方必须严格按照国家现行施工规范施工图纸和质量验收统一标准的要求进行施工。

9、乙方因施工原因发生质量事故的，应及时向甲方报告。乙方应承担后果和损失。

10、不符合规定质量等级要求的部分工程或检验批，必须返工，发生的费用和材料费由乙方自行承担。

11、乙方在施工过程中必须严格按照施工验收规范和施工规范进行施工组织设计和书面技术交底。乙方应承担违反施工和非技术交底施工造成的所有问题和重大质量事故。

12、乙方在施工过程中必须认真保护成品和半成品免受损坏和污染。

第六条安全生产

(一)乙方工作

1、必须严格执行施工现场的规章制度和国家和自治区的安全技术操作规程，并遵守公司的有关规定。

2、严格按照施工程序和操作程序操作，非本工种操作人员不得随意操作各种机械设备和电气设备。

3、特种作业人员必须持证上岗，并向甲方报告。

4、树立安全意识，加强安全宣传教育，定期对现场人员进行安全教育和培训。杜绝重伤和死亡。

5、乙方进入现场后，应与各种类型的工作建立良好的关系。无论在生产或生活中发生冲突，都应及时向管理人员报告调解，不得竞争、打架。一旦发现违规行为，双方将被罚款，无论合理或不合理。

6、制定团队安全活动记录制度。

7、进入现场时必须戴安全帽，严禁逃岗或擅自进入禁区。应及时处理发现不安全的隐患，以免造成人员伤亡。

8、乙方应对不服从现场指挥、不遵守安全技术操作规程、违反操作规程、违反现场安全技术交底、造成的一切伤亡、死亡、重大事故以及由此产生的一切责任和费用负责。同时，乙方不得延误工期或无故停工。

9、严格按照项目部的要求完善现场安全设施和施工作业，并接受公司（甲方）的月度安全生产检查。不符合规定的，甲方应当按照规定进行处罚。

第七条文明施工

(一)乙方工作

1、现场文明施工必须符合国家建筑业标准。

2、每道工序按规范要求施工，材料堆放整齐，文明施工，现场清理，成品保护，现场不得流动吸烟、排便、乱扔材料。必须接受项目部的监督检查，并禁止使用。

第八条其他条款

1、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收合格，款项结算后自动失效。

3、在本项目合同履行过程中，当双方发生争议时，双方可以协商解决，也可以要求有关部门进行调解，而不影响项目进度的完成。当事人不愿意通过调解或者协商调解时，本合同执行中的争议可以由当地人民法院仲裁。

4、乙方应仔细阅读施工图纸，包括施工准备、劳务、管理、利润等费用。

5、在合同实施过程中，乙方填写的单价和总价不会因市场变化而变化。

6、甲方负责价格协商，因图纸变更等因素造成的损失。

甲方(公章)：_________：___________

签约日期：______________________________________________________

安装工程劳务合同(9)

甲方：_____________________

乙方:______________________________

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及工程安装有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

员工从事的工作类型和工作实践。工作类型应注明在哪个岗位从事什么工作，如电机房值班电工或建筑照明维修电工（由于工作类型不同，工资差异很大）；

工作时间包括就业期限，应注明何时起止；每周工作多少天，每天工作多少小时；一般每周至少休息一天；根据国际惯例，员工应享受国家规定的假期，如国庆节、春节等。

建议双方在签订劳动合同时，应明确约定相关工作岗位、工作时间和劳动报酬，避免因履行合同而发生纠纷。

一、劳动合同期限

双方同意签订固定劳动合同的期限：从_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

二、工作内容及工作地点

乙方的工作内容为工程电气安装，工作地点为_____小区。

三、劳动报酬

劳动合同员工提供劳动服务，用人单位需要按照协议支付劳动报酬，区别于劳动关系中的劳动者除工资外，还需要为劳动者支付保险、福利等。；劳动关系中的自然人一般只收取劳动费，用人单位不需要像劳动合同那样为员工支付社会保障的义务，双方可以协商是否支付。

此外，如果雇主在工作时间以外加班或上夜班，应支付相应的劳动费，如加班费或夜班津贴，并作出详细协议，以免给雇主造成不必要的纠纷。

(一)每月__________________________________________

(二)甲方支付的工资不得低于工程所在地人民政府颁布的最低工资标准。

四、社会保险

在劳动合同中，企业没有义务为劳动提供者支付“五社会保险一住房基金”。劳动者想要获得“五社会保险一住房基金”的，应当在劳动合同中明确约定。否则，在合同实际履行时，企业有权拒绝支付保险。

甲乙双方同意甲乙双方按照国家和地方有关社会保险的规定为乙方办理意外保险，甲乙双方按照协调地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。

五、劳动保护、劳动条件和职业危害保护

（1）甲方应为乙方提供安全生产培训，并提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。安排乙方从事职业危害作业的，应当定期对乙方进行健康检查。乙方应严格遵守劳动过程中的制度、规范和操作程序。

(二)乙方患职业病、因工负伤或因工死亡的，甲方应当按照《工伤保险条例》的规定办理。

六、劳动纪律

(一)甲方依法制定的规章制度应当向乙方公布。

（2）乙方应严格遵守国家法律法规，遵守甲方依法制定的规章制度和劳动纪律，并遵守甲方的管理和教育。甲方有权检查、监督、奖惩乙方的执行规章制度。

七、合同的履行、终止或终止

(一)乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同。

1、严重违反劳动纪律或者甲方依法制定的规章制度，按照甲方劳动规章制度或者过去合同的规定终止劳动合同的。

2、严重失职、营私欺诈或者泄露商业秘密的，对甲方利益造成重大损害。

3、依法追究刑事责任的。

(二)如有下列情形之一，甲方可解除劳务合同，但应提前_____日以书面形式通知乙方：

1、乙方生病或因工受伤，医疗期满后不能从事原工作，也可以从事甲方另行安排的工作。

2、乙方不能胜任本合同约定的工作，经过培训或调整后仍不能胜任工作。

3、本合同定立时所依据的客观情况发生重大变化，导致本合同无法履行，经甲乙双方协商不能就变更合同达成协议。

（3）除本合同另有规定外，任何一方未提前_________________________________

八、争议解决

双方可以协商解决因履行劳动合同而产生的劳动争议。如果协商失败，双方可以向________仲裁委员会申请仲裁。

九、其它

（1）本合同未尽事宜的，按照国家和地方有关政策法规办理。在合同期内，本合同条款与国家和省有关劳动管理的新规定发生冲突的，按照新规定执行。

(二)本合同一式________________________________

甲方(公章)：_________：___________

签约日期：______________________________________________________

安装工程劳务合同(10)

甲方：

乙方：

根据国家有关规定，甲方委托乙方承担本项目的安装任务。为明确责任和权利，经双方友好协商，达成以下条款，使双方共同遵守：

一、工程项目名称：

二、工程地点：

三、工程承包方式:包施工、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

四、安装工作内容：

1、玻璃幕墙、石材幕墙(工厂除开扇、玻璃合片、玻璃支撑框外，均由乙方现场完成)：包括钢龙骨加工生产、组焊、龙骨安装、水平、垂直框架加工、消防保温安装、板安装、现场涂胶、成品保护、清洁工作等，所有与幕墙安装相关的操作，直至竣工验收。

2、铝板幕墙安装(铝材除工厂开启扇加工外，其他均由乙方现场完成)：包括钢龙骨加工生产、组焊、龙骨安装、防火保温安装、铝板安装、现场涂胶、成品保护、清洁工作等，所有与幕墙安装相关的操作，直至竣工验收。

3、铝合金格栅和铝合金窗(铝材除开扇和铝合金格栅组装加工由工厂完成外，其他均由乙方现场完成)：包括所有与铝合金格栅和铝合金窗安装相关的操作，如连接件安装、铝框安装、现场涂胶、成品保护和清洁，直至竣工验收。

4、雨棚：包括所有与雨棚安装相关的操作，如连接件安装、玻璃安装、现场涂胶、成品保护、清洁等，直至竣工验收。

5、其他内容：上述安装包括所有钢龙骨现场加工、仓库及材料现场卸货、垂直水平运输、材料储存、二次以上搬运等。

五、安装费用单价及总价：

1、上述价格包括多次搬运、水平和垂直运输费用。

2、乙方应向甲方开具有效的工程发票，以上单价包含税金。

3、本项目面积约____m2，暂定总价为$___元(大写_______元整)，项目竣工后按实际面积结算。

4、本工程施工过程中发生的点工按/工日计。

5、本工程施工过程中使用的安全帽、工作服必须统一甲方标志，甲方应提供安全帽、工作服，乙方应承担费用(____元/人)。

双方的职责和义务：

甲方的义务和职责：

1、安装所需的储存材料和设备用地免费提供。

2、施工中使用的电源连接点和水电费免费提供。

3、免费提供仓库。

4、施工用脚手架和吊篮免费提供。

5、免费提供施工图。

6、在安装过程中免费提供材料和施工人员的垂直运输。

7、负责与总包协调，提供测量基准点和基准线。

8、负责联系乙方进行全面的技术交底，联系质量监督部门检查乙方的安装质量。

乙方的职责和义务：

1、严格按照图纸的设计要求，保质、保量、保工期完成施工任务，工程完成后自行清洗一次。

2、当现场情况与设计图纸不一致时，必须征得甲方同意，并根据甲方的修改凭证进行修改。

3、乙方在安装过程中应做好施工记录和自检报告。乙方必须建立现场管理体系，即安装队长、现场管理人员（技术人员、安全员、质检人员、材料人员）。

4、拒绝所有不符合规范要求的产品。

5、乙方应严格保管运至现场的材料和配件。因乙方原因，乙方应双倍赔偿丢失和损坏的材料。

6、乙方负责安装过程中因乙方原因发生的所有人身和安全事故。

7、乙方负责施工中使用的所有工具。

8、乙方应无条件负责玻璃、钢、铝等材料到达现场的卸货和二次以上的搬运。

9、甲方负责乙方施工人员施工现场的意外伤害保险，乙方负责现场工人的危险操作人员保险。

10、乙方负责现场工人的食宿。

六、付款方式

1、乙方每月25日向甲方项目部报告本月已完成的工程量。经审核，甲方应在下个月15日前按乙方完成工程量的85%支付(其中龙骨安装完成-40%)、防火保温和板块安装完成-40%、剩余完成-20%)。工程正式验收合格后，支付至已完成工程量的90%，竣工决算后支付至竣工决算的95%，2年缺陷保证期内未发生质量问题，退还保修金的5%。

2、乙方向甲方要求付款时，必须提供等额有效发票。

七、施工验收：

1、本工程质量要求符合“鲁班奖”标准。

2、根据甲方施工图、施工说明、现行国家有关规范和甲方施工现场技术人员的要求，严格按照国内规范进行工程验收。如甲方、总承包商、业主或质量监督部门不满意，乙方应立即返工，直至验收满意。

3、本项目应高度重视渗漏的防治。因乙方原因发生渗漏的，每处（点）人民币1000元，并对由此造成的一切损失负责。

八、工程期限：

1、本工程开工日期：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2、项目竣工日期：_____________________。

3、乙方应积极配合甲方的施工进度。如果在工程施工过程中有加班的想象，乙方应充分响应甲方，确保人员和工具满足现场需求。上述综合单价已包含加班等费用。

九、工期变更:

甲方有权随时改变项目计划，增加或减少项目数量，乙方不得有异议。对于增加的项目，按本协议的收费单价标准计算。当协议未注明收费标准时，双方应在完成后单独讨论，乙方不得以此为由影响项目进度。

十、材料储存、使用及成品保护：

1、甲方材料进入现场后，乙方应办理签字手续，并负责保管，实行24小时值班制度。材料丢失的，按价格赔偿两倍。

2、对于玻璃易损材料，乙方损失不得超过1.5%；石材损失不得超过0.5%；铝板损失不得超过0.5%。乙方应妥善保管和安置，并进行可靠的产品保护。施工过程中应避免损坏。除正常损坏外，如果损失超过甲方规定的损失，乙方将赔偿由此造成的损失。

3、乙方应在验收前派人对安装完成的成品进行护理，以免损坏。

4、乙方在施工过程中不得损坏其他工程队的产品，否则后果由乙方自行承担。

十一、工程承包管理细则：

1、乙方负责施工现场的所有搬运和杂费。

2、本协议签订后，乙方应完全承担实施期间价格和工资的波动，不得要求甲方提高价格或补贴。

3、乙方应按甲方要求按时参加项目协调会议，协助甲方讨论项目进度。乙方应遵守公司的管理制度。项目部有权直接处罚乙方。

4、乙方应报告材料消耗计划和要求材料进入现场的时间，以便将材料放置在安全的地方，并做好监督工作。乙方负责现场施工图纸的审核。如果图纸错误，材料损失超过甲方给予的损失，乙方应承担图纸错误造成的损失的30%，损失费用从剩余工程款中扣除。

5、室内应放置防火棉和保温棉，并用木枕垫底，以防潮湿。

6、乙方必须遵守所有施工现场的规定，未经有关负责人许可擅自携带材料离开施工现场的，以盗窃处罚。情节严重的，应当报公安机关处理。

7、钢铁焊接时，必须持证上岗，并采取足够的安全保护措施。如因焊接火花造成损坏或火灾，乙方应对损失负责。

8、在项目实施过程中，如因实际工程需要增加工人或开夜班，乙方应立即处理，费用由乙方承担。

9、乙方在施工过程中应严格遵守甲方及施工现场总承包公司的安全操作规程。因非法操作造成安全事故的，由乙方自行承担损失和后果。

10、乙方必须办理工作许可证、居留许可证等就业手续，并按时支付费用。乙方禁止私人就业发生事故的，乙方应承担全部责任。

11、乙方使用的员工必须严格遵守国家和现场管理制度。乙方因乙方管理不当造成的罚款由乙方承担。如发生打架等违法事件，甲方将保留对乙方造成的所有其他损失。

十二、保修期:

自本项目全部竣工通过业主验收之日起，乙方的保修期为（5）年。在保修期内，如因安装不当或施工不良而损坏，乙方应负责免费维护。（除人为原因外）

13、如乙方在施工过程中未履行甲方要求的施工质量、施工进度及相关规定，甲方有权终止协议，乙方应对由此造成的一切损失负责。本项目按月实行综合检查评价制度，并根据评价结果给予相应的奖励或处罚。

十四、不可抗力：

除人力不可抗拒因素使双方不能完全执行条款外，提供文件验收后，免除责任方。

违约：十五、违约：

1、甲乙双方违约的，双方协商解决，协商不成功的，依照国家法律和上海市有关规定执行。

2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本协议自签字之日起正式生效，项目验收保修期满，经济程序完成后终止。

甲方：乙方：乙方：

法定代表：法定代表：

日期：日期：日期：

安装工程劳务合同(11)

发包人:(以下简称甲方)

承包商:(以下简称乙方)

甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正、合法地执行劳务合同，双方协商签订合同，遵守合同。

一 工程概况

1.工程名称：望城才子城。

2.工程地点:湖南省长沙市望城聚缘路于家坡路。

3.建筑面积：(B地开工面积约234021.42平方米。

住宅建筑面积176287.16平方米

住宅商业建筑面积20372.91平方米

地下室面积27336.3平方米

二 承包方式及内容

1.承包方式:承包人、水电安装。

2.承包内容：

强电：防雷接地等位接地安装调试试验。预留和预埋线管和线盒。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

从室内箱安装到电表箱出线到产内进线到位，进行调试检测。

预留主电源配电、电缆进出套管、预留孔。

特殊变更部分：（不含预留人防部分，预埋人防配电系统。不包括消防部分，预留和预埋消防设备。）

从配电室低压出线到第一个总配电箱的电缆和总配电箱不在范围内，专用变更部分的范围包括不限于第一个总配电箱（不包括）到各级总配电箱和电气设备（设备反指污水泵、应急照明灯、普通照明灯、疏散指示灯、电线电缆、配电箱安装）

弱电:(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围内。)给排水部分(主楼和商业。)

给水：水表后，第一个阀门应预留给水立管套管，直至室内指定给水点（不含立管安装）。

排水：主楼雨水、污水排水立管、支管、排水管安装在雨水污水井内，预留、预埋给排水套管。

三 施工工期

总日历天数为 天。具体以阶段性施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层)。

四 承包单价

地下室和商铺按建筑面积每平方米 元/㎡。住宅建筑面积每平方米 元/㎡干燥。（根据设计图纸和最新国家标准，按最新国家标准计算建筑工程和建筑面积计算规范。即本协议以合同范围约定的工作内容和完成本分项工程约束的附属工作。

五 工程质量

1.乙方必须按图纸施工，确保承包范围内部分工程质量达到国家建筑安装工程质量验收评价标准。甲方有权要求甲方返工，乙方应负责返工的所有材料费用，并承担损失。

2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方应进行自检、互检、交接检查，并做好记录。

3.项目质检人员按照国家建筑安装工程质量验收评价标准进行验收，要求所有子项目合格率达到90%。

4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方和监理方的有关规定。

六 工程付款方式

1.工程造价计算方法：

按图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米施工 计算元，不计任何计时工。(标准化工程奖励1元/㎡)。

设计变更和工程量增加超过5%的日期另行计算，按甲方和施工单位审计结果的定额直接费中调增加后的人工费计算。

额外就业。(计时工)按日计时工。 元计算。

④变更签证的人工调整定额与地下室相同，按定额实物量结算。

七 结算和付款方式

1.在主体部分，工程进度达到0.000，楼面支付至已完成工程量的70%，每月支付0.000以上一次。按 元/㎡乘以当月主体部分的实际施工面积。(每层预埋一次(每层) 元/㎡，按二次预埋(每层) 元/㎡。

2.装修部分，按照灯具每月支付一次给排水费，按照 元/㎡乘以当月主体部分的实际施工面积。

3.余额全部验收合格后，三个月内支付95%，剩余5%作为保修金，一年期满后支付一次。

八 双方职责

1.乙方服从开发商和总承包商的规章制度，并承担制度、时间和节点施工的责任。

2.乙方应加强施工现场管理，严格执行施工主管部门、环境保护、消防、卫生等。有关部门应当对施工现场的管道规定进行文明施工。

3.乙方不得将本劳务转包给其他第三方，否则甲方有权终止本合同。

4.乙方应自行提供必要的劳动保护用品。

5.乙方进入甲方施工区域的生产经营者应出示经营者身份证、特种作业证等有效证件。进入现场的工人必须是18至60岁的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。

6.节约材料。乙方在施工过程中必须珍惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能节约材料，杜绝浪费。如果发现浪费材料，将被罚款100元/次。

7.甲方应提供民工住宿条件，乙方应负责食品。

8.甲方应提供施工所需的图纸和指导，并对施工进行监督。

9.甲方应及时提供工程所需的各种材料。

10.甲方提供塔吊、龙门吊等大型设备。

11.甲方应及时提供技术交底和施工进度计划。

12.甲方应及时检查乙方的施工质量和进度。及时组织人员进行隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收。

13.甲方提供民工劳务和工伤事故保险。

14.乙方不得因甲方工资支付滞后而停工、罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指由于政府部门等第三方的干预，大雨、强风、洪水、地震等自然灾害或安装不能顺利进行。

十 分担工伤事故责任

乙方应承担1.3万元以内的安全事故。

乙方承担2.3000元以上的安全事故，其余由甲方承担。

十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后继续履行合同。

十二 争议解决

双方因履行本合同而进行正义协商，协商不成时向甲方工程所在地人民法院起诉。

本合同一式三份，双方签字后盖章生效，甲方两份，乙方一份。如有未尽事宜，应另行签订补充协议。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

安装工程劳务合同(12)

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规和有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，甲乙双方就烟台##汽车配件有限公司办公楼建设合同达成协议。

第一条、 工程概况

工程地点：

第二条 工程承包范围

从基础部分到四层泥水、钢筋和木工的所有工程量。

第三条 工程工期

1.计划开工日期:20xx年 月 计划完成日期:20xx年 月

2.乙方应无条件执行甲方的进度计划(包括新调整的进度计划)。

第四条 工程质量标准

承包工程范围内的工程质量必须达到_优良_。

第五条 合同内容

甲方的责任和义务

1.负责统一制定各项管理目标和材料需求计划，实施工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、各分项工程的控制、监督、检查和验收。

2.负责联系设计及相关部门，协调现场工作关系。

3.乙方应根据工程情况增减施工人数，以满足施工生产的需要。

4.及时提供甲方提供的施工材料。

5.协助乙方管理现场施工人员。

第八条 乙方的责任和义务

1.遵守国家政策法规；做好安全文明建设、环境职业健康安全、劳动保护等工作。

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、相关技术要求和施工组织设计，确保工程质量达到约定标准，对合同劳动合同范围内的工程质量负责；根据甲方的计划要求（包括调整计划），合理组织科学安排

3.服从甲方的监督、检查和管理；接受甲方相关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环保等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料的储存和使用情况。

4.保护施工现场周围的建筑物、构筑物、地下管道和已完成工程部分的成品。因乙方责任造成损害的，应当承担由此造成的经济损失和罚款。

5.按甲方统一规划堆放材料、机具，妥善保管，合理使用甲方提供的材料等设施。

6.按照国家政策规定与各农民工签订劳动合同，并按照合同约定的条款支付农民工工资，承担因工作不到位引起的纠纷或当地有关行政部门的处罚和责任后果；

8.为施工人员配备必要的劳动保护用品(手套等相关防护用品);

9.施工人员应具备良好的思想素质、健康、熟练的技术条件；18岁以下未成年人、55岁以上老年人、弱残疾人；乙方应承担使用上述不合格人员造成的责任和后果。

10.有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指示，并提出自己的意见供甲方参考。

11.管理好自己的施工队伍。如有不服从甲方合理安排和要求的，按1000元/次罚款；施工现场不得违反犯罪活动。一旦造成犯罪后果，甲方将不承担责任。

第九条 环境保护、安全生产、文明施工

1.甲方应重点组织乙方施工人员的安全生产和文明施工教育；根据国家法律法规，对乙方相关工作的实施情况进行监督和监督，使其系统有效运行。

2.乙方应遵守工程施工安全生产的有关管理规定，严格按照安全施工标准进行施工；加强现场操作人员的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员的监督

检查。乙方应对合同期内发生的一切事故承担一切责任后果和经济费用。

3.乙方应严格执行施工主管部门和环境保护、消防、卫生等有关部门对施工现场的管理规定，确保施工现场清洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担违反有关规定造成的损失和罚款。

第十条 供应和管理材料和设备

1.甲方提供给乙方的材料应及时、质量和数量，并根据项目计划向乙方提供。

2.甲方提供的材料应交乙方保管，乙方应妥善保管，合理使用甲方提供的材料 (包括收集、储存、装卸、退货、办理相关手续、按甲方指定场地分类堆放);乙方应按收货时的价格赔偿因保管和使用不当造成的损失和损坏。

3.乙方应按预算折扣收集材料，乙方应合理使用材料，注意节约。材料使用超出预算用量的，超出部分的费用由乙方承担。

第十一条 承包方式、价格及内容

1.承包方式及单价：本工程以固定单位面积清理成本计价的形式承包，承包价格按每平方米390.00元计算。

2.承包价格中包含的内容：

2.1甲方负责以下材料：

土建主要材料：钢筋、混凝土、水泥、砂石、砌体材料、外墙砖、保温材料、防水材料等材料；

2.2除甲方提供的材料外，乙方应提供本专业工种承包范围内所需的所有材料、机具、辅助材料和用品.

也就是说，承包价格包括乙方在施工过程中的各种风险、施工人员的工资和调度费；施工中使用的机具费用；自然气候影响不可预见的工作日费用，如停水、停电、待料等；包括周转材料的收集、装卸、护理、储存和退货；文明施工费用（包括上级部门现场检查中的临时用工）;承包工程范围内的配合测量放线和材料试验

检验、电工、机械设备维护、安装、拆卸；按甲方指定场地清理施工垃圾；预防一般自然灾害的措施；

第十二条 结算方式和付款方式

1、项目结算方式：项目竣工结算按甲方提供的设计图纸、设计变更和现场签证结算，建筑面积3.9万元/平方米（不含任何税）。综合单价不再调整。

2.甲方不预付乙方的生活费。

3.支付方式(以人民币现金或现汇支付)：

3.1流程支付:甲方应按以下形式向乙方支付工程款(进度达到并提交完整支付材料后7个工作日内支付)：

1、施工设备进入施工现场，开始挖基，支付： 元;

1)当主框架结构施工完成基础时，支付工程款 ;

2)主体结构验收完成第一层时，支付工程款 ;

3)主体结构验收完成第二层时，支付工程款 ;

4)主体结构验收完成第三层时，支付工程款 ;

5)全部竣工验收合格，支付工程款

6)总工程款 ，作为工程保证金。

第十三条 施工验收

1.乙方应按照本合同约定的质量标准组织施工，以确保施工质量。施工完成后，乙方应及时向甲方提交自检报告，并通知验收；甲方应组织有关部门对乙方施工结果进行初步验收，验收合格后进入下一道工序施工作业；验收结果表明，乙方应负责免费维修，不延长工期，并承担甲方造成的相关损失。

竣工验收时，乙方应免费维修甲方提出的工程质量缺陷，并承担甲方造成的相关损失，乙方的责任不得因甲方早期验收而减轻。

2.乙方应配合甲方的初步验收和工程竣工验收；乙方必须配合甲方或施工现场第三方的工作，乙方应按照甲方的指示配合。（与第三方合作的费用另行协商）。

3.甲方在提交书面验收报告后15个工作日内未及时验收的，视为工程合格。

第十四条 工程保修

1.保修范围和期限:_2年_。

2.在保修期内，乙方应在收到维修通知后按甲方要求的内容和时间派人进行维修。如乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其他单位或人员进行维修，费用由乙方承担。

第十五条 争议

1.甲、乙方在履行合同时发生争议的，可以自行协商解决；否则，双方应在签订合同的当地劳动仲裁部门或人民法院解决。

2.争议发生后，除下列情况外，双方应继续履行合同，保持连续工作，保护已完成的工作成果；

2.1 单方面违约导致合同无法履行，双方协议终止合同；

2.2 调解要求双方停止合同工作并接受；

2.3 仲裁机构要求停止合同工作；

2.4 法院要求停止合同工作。

第十六条 合同解除

1.因不可抗力无法履行合同，或因一方违约或因甲方原因暂停或缓建工程，合同无法履行的，可以终止合同。

2.因不可抗力或甲方原因终止合同的，乙方应妥善保护和移交已完成的项目和剩余材料和设备，并按要求撤离施工现场；甲方应按合同支付已完成的劳动报酬。

第十七条 合同终止

双方履行合同全部义务；支付劳动报酬价款；乙方将合同承包工程的运行结果交付甲方，竣工验收合格后；保修期届满后未发生质量问题，本合同终止。

第十八条 合同份数

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方签字：乙方签字：

安装工程劳务合同(13)

甲方： (发包方)

乙方： (承包方)

甲乙双方在平等、自愿、协商的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条 工程概况

1、工程地点：

2、工程承包方式：。

3、工期： 年 月 年 月 日止。

4、合同价格：本合同项目预算成本为人民币（资本）。如果施工内容发生变化，项目增加，甲方应确认，增加项目成本应按实际结算。

与业主结算，甲方管理费下降13%。

5、A、确定工程量的方法(按以下顺序执行)：

1、按甲乙双方协商确定的计算方法执行。

B、合同清单中的综合单价、合同外新项目的综合单价及其主要材料价格确定方法：

1.综合单价和主材价格适用于合同附件工程量清单中同一项目；

2.合同附件工程量清单中类似项目的综合单价和主要材料价格，根据类似项目的综合单价调整相应的子项目、消费和单价，原管理费和利润水平保持不变。

如果合同附件工程量清单中有两个以上类似项目的综合单价，甲方应根据最低消费、最低管理费和最低利润费的优先顺序选择类似项目的综合单价进行转换。如果同一材料、劳动力和机械单价在转换过程中发生，则应使用。如果转换过程中没有类似项目的材料单价，则应按双方协商一致的材料单价结算。

3.当甲方提出变更通知时，乙方认为增加费用，乙方应在通知要求（指令）后5个日历日向甲方提交增加费用报告，报告应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算，如乙方未在规定时间内提供增加费用报告，增加费用视为包含在合同价格中，不增加。

4.甲方指令引起的施工方案变更，乙方认为增加费用的，乙方应在甲方发出指令后5个日历日内向甲方提交增加费用报告，说明变更原因、增加费用金额和增加费用计算，经甲方同意后方可实施。

乙方未按规定提供增加费用报告并经批准的，该指令所涉及的增加费用视为包含在合同价格中。

5.乙方提出的施工方案变更，乙方认为因非乙方原因增加费用的，乙方应在提出施工方案变更的同时提交增加费用报告，并说明变更原因、增加费用金额和增加费用计算，经甲方同意后方可实施。乙方未按规定提供增加费用报告并经批准的，该指令涉及的增加费用视为包含在合同价格中。

6.当甲方提出的施工方案发生变更时，乙方不得因甲方未批准相应的变更价格和工程量而拒绝变更工程，否则由此造成的损失和（或）延误的工期由乙方承担。

7.图纸会审记录涉及工程实体内容变更的，必须变更为设计变更，才能作为调整合同价格的依据。

8.在变更实施过程中，乙方应提交甲方确认变更的实际情况，

以此作为未来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方不需要支付相关费用，费用由乙方承担。

第二条关于材料供应协议的规定

1、甲方提供的材料应符合要求，并按时提供到现场。乙方应办理验收手续。如有质量问题或规格差异，乙方应及时书面向甲方提出，甲方仍表示使用，由此造成的工程损失由甲方承担。

2、甲方提供的所有材料均应用于本项目，未经甲方同意不得挪作他用。

乙方违反本规定的，按材料价格双倍赔偿甲方。

3、乙方提供的材料不符合质量要求或规格不同的，禁止使用，乙方对工程造成的损失负责。

第三条关于工程质量和验收的协议

1、本工程应严格执行国家《装饰工程施工规范》和《装饰工程质量验收规范》，并参照其他地方标准和质量评价验收标准。

2、由于乙方技术差、责任心不足等原因造成的质量问题，其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

第四条 安全生产各防火现场治理协议

1、严格遵守规定的装修施工时间，降低施工噪声，减少环境污染。

2、未经甲方同意和有关部门批准，原建筑结构和各种设备管道在施工过程中不得随意拆除。

3、确保装修现场整洁，竣工前做好卫生清洁处理工作。

4、乙方应配合甲方保管施工材料，禁止闲散人员进入现场。

5、未经甲方许可，乙方不得携带甲方提供的任何装修材料外出。一旦发现盗窃，将按材料价格加倍赔偿。

第五条 工程付款方式、承包内容、结算协议

1、第一笔；

工人和材料进场预付款支付 14 %，计： 元。

2、第二笔；

安装天花线槽、线管、卫生间给排水管 50% 支付20 %。计： 元。

3、第三笔；

安装天花线槽、线管、卫生间给排水管100条 %支付 17% 计： 元。

4.第四笔；

管内穿线完成 50% 支付 10% 计： 元。

5.第五笔；

所有管道、开关插座、灯具安装、自检调试100% 支付 20% 计；元

6.第六笔；

工程竣工及甲方验收后支付 14% 计；元。

7.第七笔；

工程保质金，竣工验收起计一年后七天内支付5% 计； 元。

5、后期安装灯具和洁具；

6、本工程保修期自竣工验收签字之日起计算；

7、乙方承包内容：板安装。

第六条处理纠纷

当双方因工程质量发生争议时，双方可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼，当事人不愿意协商、调解或者协商、调解不成。

第七条 全同的变更和解除

1、双方签订合同生效后，必须严格遵守合同。

任何一方需要变更合同内容，并在协商一致后重新签订补充协议。

2、任何一方在施工过程中承担终止合同的，应当以书面形式向另一方提出，经双方同意办理清算手续，签订终止合同协议，终止合同。

第八条 其它约定

1、由于气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的`工期延误，经双方确认后可顺延。

2、在保修期内，乙方应在收到甲方通知后48小时内到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力、甲方购买的主要材料产品质量异议或不可见原因，甲方应按实际费用支付乙方的维护费用。

第九条 附则

1、本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效，合同履行后终止。

2、本合同签订后，项目不得转包。

3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

4、合同有效期为

5、乙方应在工程保修期后支付相应费用，以维护甲方。

甲方签字： (盖章) 乙方 签字： (盖章)

日期:___________________________________ 日期:________________ 月____日

安装工程劳务合同(14)

甲 方： 电话： 身份证号：

乙 方： 电话： 身份证号：

甲方将其承包 项目劳务以 在平等互利的原则下，双方共同协商达成以下协议，明确权利义务关系，保质保量，尽快完成工程。

第一条 工程概况及承包方式

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：

4、合同方式:审核单价不包括干燥、安装、龙骨，包括但不限于劳动力、质量、安全管理、安全文明施工、工期、损失率、成品保护、放线、技术合作等费用。

5、工期：

第二条 工程单价及付款方式

1、工程单价

A.外墙干挂石材不包括龙骨元/平方米

B.所有类型的访问线/米

C.栏杆，扶手/米

2、付款方式

A.乙方进场3天，甲方支付乙方生活费元

B.施工期间，甲方保证乙方的日常生活费

C.乙方实现工程%，甲方支付乙方完成量

D.项目全部完成4天，甲方支付乙方90%的工程款

E.甲方在工程验收后30个工作日内支付乙方工程量的10%

第三条 合同变更和终止

1、乙方中途终止合同，后果自负

2、甲方中途终止合同，并向乙方支付双倍工资

第四条 其 他

1、本合同自双方签字之日起生效。合同附件、补充协议、签证表作为本合同的必要组成部分，具有与本合同相同的法律效力。

2、本合同一式一份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：___________　　　　　　　　乙方(公章)：___________

法定代表人(签字)：___________　　　　　法定代表人(签字)：___________

__________________________　　　　　　　__________________________

安装工程劳务合同(15)

甲方：

乙方：

为更好地实施“万村千乡市场工程”，甲方在xx镇街道开设了乡级直营超市。现在需要在超市铺设三相电路，施工合同中安装照明灯具、电风扇等电器，乙方负责施工。经双方协商，达成下列合同条款，共同遵守。

一、施工内容

1、更换原来的三相电线，从电杆接入线开始。店内按甲方用电要求铺设相应的电源线。

2、安装电表、照明灯具、电风扇、闸刀、开关、插座等相应的电器。

3、根据甲方的要求和店铺的实际情况，需要走暗线、暗线、套管、多个开关，必须合理分开开关。施工内容严格遵守甲方的设计方案。

二、工程质量标准

1、乙方各项施工必须符合国家相应的质量标准，整洁、规范、牢固、安全、美观大方。

2、乙方安装的所有电器均应符合正常使用标准。如因施工错误导致线路短路，电器烧毁，乙方必须返工重新安装，并赔偿损坏的电线和电器。

3、施工结束后，将线路图整理好，移交甲方进行维修。

4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方拆除和返工不符合质量标准的工序。

5、乙方应妥善保管，正确安装甲方提供的电线和所有电器。如果公文写作模型丢失或损坏，乙方应全额赔偿。

6、施工结束后，保修期为1年，保修期为10%。如甲方发现质量问题，乙方应及时免费维修。

三、费用及付款方式

1、甲方自行购买电线和各种电器，乙方可对规格型号提出建议。

2、乙方只负责安装施工，按店内用电面积每平方米施工费为元，总施工费为(大写)元，施工结束后一次结算。

3、工程竣工后，经甲方组织人员验收合格后，应支付乙方除保修金外的工程款。保修期满后，应支付保修金。

四、安全责任

乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不仅要单独作业，确保安全，如发生事故，甲方不承担任何责任。

五、其他事项

1、施工日期:从20xx年月日到20xx年月日，每延长一天工期扣除工程款。x%。

2、本合同签订后，甲乙双方不得随意变更(工程变更部分除外)。

3、本合同一式两份，双方各执一份。本合同双方代表签字生效。

甲方：

乙方：

日期：

安装工程劳务合同(16)

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电和弱电安装劳务分包达成协议。制定以下劳务分包合同条款，使双方共同遵守执行情况

一： 工程名称：克拉中心

二： 工程地点：物流港遂渝高速出入口旁：

三、工程承包范围

工程范围和内容：所有土建面积、施工图中所有水电、弱电安装工程（施工图重大变更后单独计算工程量）

(1) 供水：按图纸施工，各主、干管、立管预埋安装，从地面表到室内用水地点；

(2) 排水:所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水桶、地面清扫口、检查口、沉水弯等。 安装雨水、污水、废水排水管及管件。接到第一个室外检查井； 所有空调冷凝水管安装、空调孔及预埋墙套管。

(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋；

(4)预埋和安装室内公共照明灯具和开关；

(5)防雷接地安装；

(6)设计图纸的变更和修改。如果变更数据在施工后返工，返工材料费和人工费将通过现场签证单独计算和补充。

四、工期要求

乙方必须在 年 月 最近完成了。乙方配合总承包商在总承包商预验收前完成所有施工任务。经调试自检合格后，甲方要求的竣工是指项目全部完成，验收合格。

五、质量标准

工程质量：根据总（分）包合同、国家现行《建筑安装工程施工验收规范》和《建筑安装工程质量评价标准》的质量协议，本工作必须达到质量评价 合格 等级。

六、工程承包方式：

本工程在承包范围内通过承包机械、主要材料、安装调试、材料损失、进度/工期、质量、保修、安全、文明施工和工程验收。

七、合同价格

本工程建筑面积约 平方米。合同价格为人民币： 元/平方米（以建筑面积结算）为总价。总价包括人工、机械、安装辅助材料：（线管接头、电工胶带、密封胶、排水胶、穿线钢丝、扎线条、油漆、线卡、膨胀钉、丝带）、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等费用。

八、付款结算方式

(一)甲方工程款支付:

1、在施工过程中，使用借款 元/工人/月。

2、工程进度款支付节点：

乙方应根据节点实际完成工程量向甲方申报工程进度款。在符合本合同约定质量标准的前提下，甲方应按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。

初步验收合格并移交给甲方的，乙方应在甲方确认后15天内向甲方提供完整的竣工资料，工程款可支付至工程合同成本的90%。

3、支付工程结算款：

甲方及相关单位最终验收符合现行施工规范和合同要求，结算手续后30天内支付至95%，无法计量的部分按时处理。时工单价为技术工人______________________________

4、保修金支付：

剩余5%的工程保修金在竣工验收后6个月内无息支付。

九、设计变更

由于施工变更导致工程量大幅增加，部分工程款由甲乙双方友好协商，延误工期按主合同相应延误。

十、材料设备供应

本合同工程所用水电主材均由甲方采购供应，所有辅材均由乙方自行负责。

乙方提供水电安装的所有工具，甲方不再提供相应的工具。

十一、双方的职责

1甲方职责

(1)甲方按时提供的给排水、电、弱电安装图纸、图纸说明、图纸审核、设计变更、设计通知、设计变更等工作内容。

(2)甲方指定 负责现场协调配合施工现场管理，负责相关签证。

（3）甲方应提供施工用水、电源连接点和施工人员现场材料储存场所。

（4）甲方应随时检查乙方的施工质量、进度、安全、材料使用和储存情况，并检查乙方操作人员的有效文件和证书。乙方违反规定或工作不符合要求的标准的，有权要求乙方进行整改和维修，相应费用由乙方承担。

(5)乙方的劳务费按工程进度和合同约定及时支付。

2、乙方责任

(1)土建面积、施工图中所有水电及弱电预埋安装工程。

(2)按设计图纸要求和施工规范施工，符合国家验收标准。

(3)施工现场水电材料上下车，现场运输。

（4）乙方进场人员应无条件服从甲方的管理和调度，特别是质量、安全、进度和现场文明施工的管理和调度。

（5）甲方提供的原材料不得在非本项目上浪费或使用，否则甲方有权要求乙方按原值赔偿。

(6)设备设施必须得到保护，成品必须在甲方交付前进行保护。

(7)乙方自理食宿。

(8)乙方应提前7天提出一般材料计划，由甲方审核采购，外包设备应提前两个月报告。

(9)乙方现场负责人:

十二、违约责任

1、甲方的违约责任

甲方违约的，必须按时足额支付乙方完成的劳动工资。

2、乙方违约责任

（1）乙方违约的，甲方有权终止合同，并根据情况拒绝支付乙方的全部工资和其他费用。乙方应全额赔偿甲方的损失。

（2）如乙方在生产工程中人员不足，工程质量和施工安全得不到保证，工期延误，甲方有权终止合同，取缔乙方经营资格。乙方完成的工程量按单价下降50%后作为结算价支付给乙方。

（3）双方约定的工期不得因任何原因延长。如果分项工作未能在规定时间内完成，甲方应按总价1%/天向乙方收取违约金。

(4)乙方在施工过程中因施工质量差造成返工损失的，由乙方自行承担，甲方向乙方收取违约金，总价为2%。

(5)乙方必须清理工作场所，否则甲方将按100元/次向乙方收取违约金。

（6）乙方必须服从甲方、建设单位、总承包商、监理单位管理人员的指挥、安排和调度。故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止合同，取缔乙方施工。乙方完成的工程量按单价下降10%后作为结算价支付给乙方。

(7)乙方必须按照甲方的要求做好各项工作，交底工程质量和施工安全技术，认真完成甲方发布的各项指标任务。

(8)甲方应直接扣除上述违约金支付给乙方的劳务款。 十三、安全文明施工

1 乙方应文明施工，不浪费材料，不发生安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理。如果乙方不服从管理和安排，后果由乙方自行承担。 2 乙方对施工作业中因错误造成的一切经济损失负责，甲方不承担任何费用。

3 乙方在施工作业中必须对甲方提供的水电材料进行安全保护，甲方有权对乙方处以罚款。

4 乙方在施工过程中必须注意安全，防止安全事故的发生。乙方必须为施工人员购买意外伤害保险。乙方对乙方非法经营造成的安全事故负责，与甲方无关，甲方对乙方工人自身不安全行为造成的意外伤害不负责。不可抗力和事故造成的损失由甲乙双方承担一半。

5 负责本工程合同范围内施工现场的防火、防盗、安全工作。 十四、其他管理制度

1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度。乙方必须在施工现场配备满足施工需要的人员。如无故不值班（包括缺席、旷工等），甲方应按200元/天（次）向乙方收取违约金。

2、乙方进场工人发现盗窃、损坏甲方财产的，除退还原物外，处以100-1000元罚款，并依法追究法律责任。

十五、未尽事宜，甲乙双方协商

1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内的任务完成，余额结清后，本合同终止。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

身份证号： 身份证号：

联系电话： 联系电话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

发包人:(以下简称甲方)

承包商:(以下简称乙方)

甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正、合法地执行劳务合同，双方协商签订合同，遵守合同。

一 工程概况

工程名称：望城才子城。

项目地点：湖南省长沙市望城聚缘路于家坡路。

建筑面积：(B地开工面积约为总建筑面积平方米。

住宅建筑面积平方米

住宅商业建筑面积平方米

地下室面积平方米

二 承包方式及内容

承包方式：承包人、水电安装。

承包内容：

强电：防雷接地等位接地安装调试试验。预留和预埋线管和线盒。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

从室内箱安装到电表箱出线到产内进线到位，进行调试检测。

预留主电源配电、电缆进出套管、预留孔。

特殊变更部分：（不含预留人防部分，预埋人防配电系统。不包括消防部分，预留和预埋消防设备。）

从配电室低压出线到第一个总配电箱的电缆和总配电箱不在范围内，专用变更部分的范围包括不限于第一个总配电箱（不包括）到各级总配电箱和电气设备（设备反指污水泵、应急照明灯、普通照明灯、疏散指示灯、电线电缆、配电箱安装）

弱电:(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围内。)给排水部分(主楼和商业。)

给水：水表后，第一个阀门应预留给水立管套管，直至室内指定给水点（不含立管安装）。

排水：主楼雨水、污水排水立管、支管、排水管安装在雨水污水井内，预留、预埋给排水套管。

三 施工工期

总日历天数为 天。具体以阶段性施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层)。

四 承包单价

地下室和商铺按建筑面积每平方米 元/㎡。住宅建筑面积每平方米 元/㎡干燥。（根据设计图纸和最新国家标准，按最新国家标准计算建筑工程和建筑面积计算规范。即本协议以合同范围约定的工作内容和完成本分项工程约束的附属工作。

五 工程质量

乙方必须按照图纸施工，确保承包范围内部分工程的质量达到国家建筑安装工程质量验收评价标准。甲方有权要求甲方返工，乙方应负责返工的所有材料费用，并承担损失。

严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方应进行自检、互检、交接检查，并做好记录。

项目质检人员按照国家建筑安装工程质量验收评价标准进行验收，要求各分项工程合格率达到90%。

本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方、监理方的有关规定。

六 工程付款方式

工程造价计算方法：

按图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米施工 计算元，不计任何计时工。(标准化工程奖励1元/㎡)。

设计变更和工程量增加超过5%的日期另行计算，按甲方和施工单位审计结果的定额直接费中调增加后的人工费计算。

额外就业。(计时工)按日计时工。 元计算。

④变更签证的人工调整定额与地下室相同，按定额实物量结算。

七 结算和付款方式

主体部分，工程进度达到±已完成工程量的70%，±以上每月付款一次。按。 元/㎡乘以当月主体部分的实际施工面积。(每层预埋一次(每层) 元/㎡，按二次预埋(每层) 元/㎡。

装修部分，按照灯具每月支付一次给排水费用，按照 元/㎡乘以当月主体部分的实际施工面积。

余额全部验收合格后，三个月内支付95%，剩余5%作为保修金，一年期满后支付一次。

八 双方职责

乙方服从开发商和总承包商的规章制度，并承担制度、时间和节点施工的责任。

乙方应加强施工现场管理，严格执行施工主管部门、环境保护、消防、卫生等。有关部门应当对施工现场的管道规定进行文明施工。

乙方不得将本劳务转包给其他第三方，否则甲方有权终止本合同。

乙方自行提供必要的劳动保护用品。

乙方进入甲方施工区域的生产经营者应出示经营者身份证、特种经营证等有效证件。进场工人必须是18至60岁的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。

节约材料，乙方在施工过程中必须珍惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能节约材料，杜绝浪费。如果发现浪费材料，将被罚款100元/次。

乙方负责甲方提供民工住宿条件。

甲方应提供施工所需的图纸，并对施工进行指导和监督。

甲方应及时提供工程所需的各种材料。

甲方提供塔吊、龙门吊等大型设备。

甲方应及时提供技术交底和施工进度计划。

甲方应及时检查乙方的施工质量和进度。及时组织人员进行隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收。

甲方提供民工劳务、工伤事故保险。

乙方不得因甲方工资支付滞后而停止、罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指由于政府部门和其他第三方的干预，如大雨、强风、洪水、地震等自然灾害或安装不能顺利进行。

十 分担工伤事故责任

乙方应承担元以内的安全事故。

乙方承担3000元以上的安全事故，其余由甲方承担。

十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后继续履行合同。

十二 争议解决

双方因履行本合同而进行正义协商，协商不成时向甲方工程所在地人民法院起诉。

本合同一式三份，双方签字后盖章生效，甲方两份，乙方一份。如有未尽事宜，应另行签订补充协议。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

甲方： 乙方：

依照《中华人民共和国建筑法》、中华人民共和国合同法、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律、法规和地方有关规定，强制性规范、标准、施工图设计文件、施工现场环境，

双方按照平等、自愿的原则，经友好协商达成下列协议，共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、结构型式：

4、建筑风格：

5、工程规模：

二、承包范围：

1、分项工程施工属于履行完善本合同各条约定的工程分包；

2、施工设计图纸、强电、给排水墙米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥安装、附属房屋楼层消防电气管道预埋等安装工程施工。工程施工前的各种卫生清洁，直至竣工验收；

3、工程施工所需的机具、手动工具及辅料(如铁丝、钉子、钉子、钻头、条子、焊锡、不干胶、扎带、原料带、麻丝、石笔、刷子等。)，由乙方自行进行压力试验和通球试验；

4、乙方负责施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标识、清洁卫生；

5、安装工程竣工后保质期内的保修服务；

6、负责本承包工程的自检和发现的质量问题及时整改，并承担由此产生的一切费用；

7、各楼层未用完的分项工程所用材料的收集利用；

8、乙方在施工过程中需要配合的质量管理、文明施工、进度和一系列工作；

9、当室外温度达到或超过34co(或按当地政府规定)时，现金应支付给操作人员高温补贴。

10、甲方根据项目实际情况统一安排员工住宿。

三、施工周期：

1、乙方必须在甲方要求的时间内进入现场，并按甲方要求开工。所有合同范围内的工作必须在甲方制定的施工进度计划规定的时间内完成。

2、甲方应对因甲方原因可预见的事项延误工期负全部责任。乙方不延长工期。

3、乙方在施工过程中不得影响土建进度，否则将处以200元/天的违约金。

5、如果发包人需要加快施工进度或要求暂停施工，乙方必须按照发包人的要求加快施工进度或暂停施工，并积极妥善地做好相关工作。因此，甲方应承担因发包人监管进度而造成的相应损失。

四、质量要求：

1、执行标准：

《工程建设标准强制性条文》(20_年版房屋建筑部分)

GBJ50300-20_

JGJ59-99施工安全检查标准

GB50194-93

GB50212-20_建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范

GB50300-20_建筑电气工程施工质量验收规范

《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)

2、质量体系要求

(一)本工程质量交验合格。

(2)施工过程中，每道工序完成后，必须经甲方和监理工程师验收批准后方可进行下道工序施工。按施工图要求，竣工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。

3、甲方负责施工资料的整理。甲方负责收集、整理和归档。本工程水电安装分项工程质量保修期为两年，乙方保修期内因乙方原因造成的质量问题。乙方收到甲方维修通知后三天内未派人维修的，甲方有权要求他人维修，维修费用从乙方质量保证金中扣除。

4、在施工现场，乙方人员必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督检查。

六、工程款结算及支付方式：

1、工程量约为 工程总价约为平方米 元。

2、甲方将本项目按建筑面积按建筑面积进行 元/m?综合单价结算给乙方。建筑面积按四川省20_清单定额和本工程施工图计算。

如增加、变更、零星就业：甲方安排乙方人员承担合同分包责任以外的就业，按甲方确认的数量当月结算150元/工日。

甲方提供的各种水电材料，如因返工、有意识损坏造成的材料浪费，乙方应按其采购价格进行赔偿。

3、乙方应承担因乙方自身原因造成其他工种返工的经济和工期损失。

4、成本组成：

(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费: 元/m?，主体完成后，电气配管费用： 元/m?、给水费用： /m?、排水费用： 元/m?、穿线开关面板桥架 元/m?、本款按项目实际完成量当月80%支付。余额在竣工验证后15个工作日内支付合同总额的97%。

本项目竣工结算时，扣除合同总款的3%作为本项目的质量保证金（无息），质量保证金应在项目保修期完成后15个工作日内支付给乙方。

七、文明建设

1、施工现场外观、安全文明施工要求应按甲方要求堆放原材料和半成品，标识清晰。每次施工完成后，必须完成现场清理，不留下本工种的材料。完工后，将所有材料清理干净，堆放整齐。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》组织施工，控制节能减排、防尘降噪、环境卫生。

2、管理操作人员

乙方施工人员必须健康，禁止使用癫痫、神经、精神、心脏病、未经培训或培训不合格人员不能从事行业施工，50岁以上女员工和55岁以上男员工，乙方应向甲方提供操作人员身份证复印件。

3、乙方必须严格按照甲方的要求和当地政府现行的有关管理要求进行施工。

八、安全事项

乙方进入现场时应为团队工人购买意外伤害保险。发生事故的，乙方应全额承担5000元以下的费用；甲乙双方应协商承担5000元以上的费用。

九、其他事项

1、本合同一式四份，甲乙双方各持两份。双方签字后生效，项目完成，双方履行 合同义务完成后自动失效。

2、乙方在施工过程中的质量、进度、施工等。

3、本合同与项目部现场相关制度、规定和技术交底相结合，双方协商解决未尽事宜。

4、当双方因合同履行而发生争议时，应协商解决。如果协商失败，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

5、材料的收集:每个团队必须由组长指定的专人领取。未收拾。

6、本合同签订地点：

甲方： 乙方

身份证号： 身份证号：

电 话： 电 话：

签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

安装工程劳务合同(17)

年___月__日(具体以甲方现场设定的工期为准)。

第三条:工程质量

1、乙方必须按照工程施工图纸、说明文件及有关规范进行施工。

2、乙方在施工过程中，如质量不合格，应及时返工，费用由乙方承担。

第四条：工程价格

1、本工程人工费报价如下：

①消防喷淋管道

②消火栓箱

③自动报警系统

④预埋自动报警

⑤桥架

⑥消防水泵房

⑦生产安装风管

⑧吊装通风设备

⑨换气扇安装

以上①-⑨项目人工费总价为大写:

2、项目中发生的变更以监理确认的签证为准，人工费用以签证金额为准。℅计取。

3、工程人工费预付款为合同总价___%

第五条：付款方式

1、由于本工程也有施工，甲方在本合同签订后_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2、甲乙双方根据施工现场进度进行协商，甲方根据施工进度支付乙方工程费用大写：______元。

3、施工完成后，甲方支付的人工费用累计达到总人工费用的90%，即$________×90%=￥_____________________________________

5、工程调试完成并经有关部门验收合格后，甲方应在10个工作日内支付_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第六条:材料

乙方应提交主要材料、辅助材料、耗材、劳动保护用品和产品数据的采购计划，原则上应确保甲方的产品供应。当甲方提供的报价高于乙方自行采购价格时，按照甲乙双方报价的平均加减法，以中间值为定价的原则执行。

第七条违约及责任

合同签订后，双方不得违约，否则违约方应支付违约金，违约金为合同总价的5 %，并承担给对方造成的经济损失及相关责任。

乙方责任：

1、工程质量不符合规范规定的质量要求的，乙方负责免费维修和返工，费用由乙方承担；

2、在施工过程中，应积极配合装修等专业，避免不必要的返工；服从公司现场管理人员的调度和安排；

3、乙方负责施工现场的安全教育，甲方不负责任何安全事故。

甲方责任：

1、甲方必须提供三张图纸；

2、甲方应按时用现金支付工程款；

3、中途停工、缓建、甲方材料原因，应采取措施弥补或减少损失，调整安排人员的工作；

第八条安全施工

1、乙方必须加强现场管理，按照现行法律法规组织施工。乙方对乙方措施不力造成的事故负责。

2、乙方应承担施工现场按安全要求购买的相关保险费用。

第九条工程保修

自验收合格之日起，乙方对整个系统进行保修两年，保修金为合同总价大写：_____________________________________________________×5%=________元(大写：_________________元正)，保修期满后7个工作日内付清。保修期为乙方施工质量问题，乙方应在24小时内到场维修，费用由乙方承担。乙方不能在24小时内到场的，由甲方和第三方安排维修，费用由乙方承担。甲方或第三方应承担产品问题或使用不当、人为损坏的所有费用，乙方应负责维修，费用按实际结算。保修期满后，乙方应提供终身有偿维护。

第十条其他的

1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；

2、本合同双方代表签字，加盖公章或按指纹生效；

3、合同中未尽事宜的，双方本着友好理解的精神协商解决。协商不成的，双方同意向有关部门申请仲裁或诉讼；

4、双方身份证复印件或公司文件复印件作为附件。

甲方(签字盖章)： 乙方(签字盖章)

经办人： 经办人：

年月日：

安装工程劳务合同(18)

安装工程劳务合同

在安装工程中，机械设备的安装非常关键，那么在签订安装工程劳动合同时应该注意什么呢？以下是安装工程劳动合同的模型，欢迎参考阅读。

安装工程劳务合同范文1

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，同意按照《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的实际情况达成以下协议：

一， 工程名称、地点、承包范围

1， 工程名称：盛捷公寓

2， 工程地点:卢湾区，济南路8号

3， 标准层施工：两栋51层

4， 工程内容：弱电配管工程

5， 工程承包单价:每层8000元正

6， 工程承包总价:48000元

二， 工程质量：

1， 工程质量必须符合国家施工验收规范。

三， 材料供应

1， 在施工过程中，乙方应提前3天向甲方申报所需的施工材料，甲方应满足乙方对施工材料的需求。如果甲方的材料不及时到位，乙方将停止工作，甲方应承担乙方因等待材料而产生的所有费用。（劳动力单价为每天120元）

2， 甲方向乙方提供的所有施工材料均应满足施工质量要求。因材料质量问题返工的，由甲方承担。（劳动力单价为每天120元）

3， 乙方应在保证施工质量的前提下节约材料。如甲方发现严重浪费，乙方应无条件赔偿甲方的一定损失。

四， 施工现场的安全

1， 乙方在施工过程中必须服从甲方的管理，自觉遵守施工现场的规章制度。

2， 乙方在施工现场应注意自身安全，乙方应对乙方违法操作造成的安全事故负责。

五， 付款方式

1， 乙方进入施工现场后30天，甲方应支付乙方的生活费，每月2.5万元。不包括房屋租赁费。

2， 春节前按实际工程量结清余款。

六， 设计图纸和技术资料

1.甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资料。

七， 其它

1， 除承包商范围外的设计变更所产生的费用，由甲方承担。(人工单价为每天120元)

2， 一方违约的，应当赔偿对方的全部损失。

3， 如果在施工过程中发生未尽事宜，甲乙双方将按照友好的原商解决。

本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字起生效。

甲方(盖章)：_________________ 　　乙方：________________________

代表人(签字)：_______________ 　　身份证号码：___________________

_________________________________________　　 _________________________________________

安装工程劳务合同范文2

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、甲方将遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合现场的具体情况，结合中华人民共和国建筑法、中华人民劳动法和工程所在地的有关法律、行政法规 武汉荣园国际酒店项目 经双方协商一致，向乙方承包劳务，达成下列协议条款。

一、 工程概况

工程名称： 武汉荣园国际酒店项目

建设地点： 武汉东西湖五环大道

建筑面积： 约11万平米

二、 承包方式

(一)承包方式:承包商、承包质量、承包工具、承包期。

(二)承包范围:

1、给排水安装：根据图纸施工，排水管接出建筑物1.5米，给水管接出建筑物1.5米。

2、电气安装：根据图纸施工，只安装建筑物内的照明和动力（不包括高压），配电室只连接低压柜后的照明和动力终端。

3、乙方从20xx年2月开始负责施工现场临时水电的安装和维护，期限为三年。超过规定期限的，甲方每月承认两人的月薪。

(三)乙方承包的工程按建筑面积单价承包 35 元/m²，总价约 叁佰柒拾 万元。

三、 工程要求

(一) 质量要求：乙方必须根据设计图纸和变更图纸，按照国家规范和标准组织施工至工程交付验收。

(二) 管理要求：乙方必须遵守施工现场的各种管理制度和文明施工。

四、 付款方式

(一)地下室封顶总工程款 4 % 。

(二)裙楼封顶支付总工程款 4 % 。

(三)主体封顶支付总工程款 8 % 。

(4)安装过程中每月必须支付工程款(根据进度)。

(五)工程竣工后支付所有工程款项(每年支付1万元)。

(六)甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。

五、处理违约责任

1.乙方无法完成施工现场进度合作，甲方有权罚款 元/次。

2.乙方故意浪费材料，每200元/次给甲方造成经济损失，甲方有权罚款400元/次。

3.因甲方原因停工的，甲方必须承担乙方误工资。

4.因施工现场延长工期，甲方必须承担乙方的经济损失。

六、重大安全事故，甲乙双方协商解决。

七、本协议发生争议时，甲乙双方协商解决。解决不成的，可以向各级劳动部门或者经济合同仲裁委员会进行仲裁，双方在处理期间不得影响施工。

八、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，双方所执协议具有同等法律效力。

九、本协议自双方签字之日起生效，工程付款完成后自动失效。

甲方(盖章)：_________________ 　　乙方：________________________

代表人(签字)：_______________ 　　身份证号码：___________________

_________________________________________　　 _________________________________________

目前第一页共2页12页

安装工程劳务合同(19)

安装工程劳务合同模型

工程劳务分包一般不需要发包人或承包人的许可。如何撰写安装工程劳务合同？以下是安装工程劳务合同，由第一模范网编制。欢迎参考阅读。

安装工程劳务合同范文

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规和地方规章制度，经甲乙双方友好协商，遵循平等、自愿、公平、互利、诚实信用的原则，达成本合同。

一、 工程概况

项目名称：空勤宿舍、空勤教室、空勤活动室、空勤超市、空勤食堂、空勤队临时住宅楼。 工程地点：乌鲁木齐水西沟空军基地。

二、承包工程：空勤宿舍、教室、活动室、食堂、超市、临时住宅楼安装工程供暖、给排水服务。

承包形式:承包人不包料:承包人不包料:

三、承包内容：主楼散水施工图中所有采暖给排水工程。

四、施工工具

乙方负责保管工具。

五、施工要求：

1、乙方将本工程承包内容的材料卸载到甲方指定的地点，堆放整齐。

2、每道工序完成后，乙方负责清理垃圾。

六、劳务承包成本:供热给排水工程承包商不承包材料，按施工图标进行

建筑面积：17元/平方米。

七、付款方式：

甲方各工序、各阶段验收合格后，每月按完成工程量的70%支付劳务费，工程验收合格后支付总价的95%，一年后支付保修金的5%。

八、乙方必须组织足够的劳动力和技术力量，确保安装的形象进度。乙方应承担安装工程劳动力或技术质量不能满足施工进度造成的损失。

九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方： 乙方：

甲方负责人地址 乙方负责人地址

甲方负责人身份证复印件 乙方负责人身份证复印件

安装工程劳务合同模型文章三篇文章

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，同意按照《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的实际情况达成以下协议：

一， 工程名称、地点、承包范围

1， 工程名称：盛捷公寓

2， 工程地点:卢湾区，济南路8号

3， 标准层施工：两栋51层

4， 工程内容：弱电配管工程

5， 工程承包单价:每层8000元正

6， 工程承包总价:48000元

二， 工程质量：

1， 工程质量必须符合国家施工验收规范。

三， 材料供应

1， 在施工过程中，乙方应提前3天向甲方申报所需的施工材料，甲方应满足乙方对施工材料的需求。如果甲方的材料不及时到位，乙方将停止工作，甲方应承担乙方因等待材料而产生的所有费用。（劳动力单价为每天120元）

1， 甲方向乙方提供的所有施工材料均应满足施工质量要求。因材料质量问题返工的，由甲方承担。（劳动力单价为每天120元）

2， 乙方应在保证施工质量的前提下节约材料。如甲方发现严重浪费，乙方应无条件赔偿甲方的一定损失。 四， 施工现场的安全

1， 乙方在施工过程中必须服从甲方的管理，自觉遵守施工现场的规章制度。

2， 乙方在施工现场应注意自身安全，乙方应对乙方违法操作造成的安全事故负责。

五， 付款方式

1， 乙方进入施工现场后30天，甲方应支付乙方的生活费，每月2.5万元。不包括房屋租赁费。

2， 春节前按实际工程量结清余款。

六， 设计图纸和技术资料

1.甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资料。

七， 其它

1， 除承包商范围外的设计变更所产生的费用，由甲方承担。(人工单价为每天120元)

2， 一方违约的，应当赔偿对方的全部损失。

3， 如果在施工过程中发生未尽事宜，甲乙双方将按照友好的原商解决。

本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字起生效。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

年 月 日

本文由七九论坛发布：七九社区 » 安装工程劳务合同（必备19篇）

原文链接：https://www.79lt.com/5301.html