燃气工程合同（精品7篇）

燃气工程合同(1)

工程发包人(甲方)：

工程承包商(乙方)：

甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定和《压力管道安装修复工程承包合同条例》等国家行政法律法规，经甲乙双方协商一致。达成下列协议条款：

一、 工程项目

工程名称：喀什联创投资管理有限公司天然气管道安装工程。

1、工程内容：安装天然气DN160PE管(聚乙烯)热熔管，全长5095米。

1、工程内容：安装天然气DN160PE管(聚乙烯)热熔管，全长5095米。

2、承包方式:单承包方式(含人力、技术)。甲方负责所有材料和辅助材料。

3、工程承包范围：甲方保证施工现场三通一平。乙方应严格按照压力管道的特殊设备和设计图纸进行施工，确保安全使用。

二、压力管道安装验收标准

按照国家现行压力管道专用设备、施工标准和甲方技术要求验收。

三、工程造价如下：

一拾二万元，(1.2万元)不含税。预算合同以外的其他维修费、材料费、工时费按实际发生的费用单独结算。

四、付款方式：

甲方签订合同，预付乙方6万元，经锅检验所验收合格后，甲方向乙方支付6万元。

五、工期：

20xx年3月6日至20xx年6月25日完成。

六、双方责任

(一)甲方责任

1、甲方负责提供施工所需的场地，确保施工现场三通一平，施工队伍按时进入现场，积极配合乙方材料按时到达施工现场。

2、甲方按合同要求履行合同。甲方因不可抗力未能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先通知乙方，并征得乙方同意。

(二)乙方责任:

1、乙方合格施工后，乙方应及时进入现场，文明施工，不得损坏甲方的设备设施，保持现场卫生。

2、乙方必须在合同规定的工程期内完成工作。乙方因不可抗拒的原因延误工期的，应事先通知甲方，并征得甲方同意。

3、乙方应在施工现场有完善的项目管理体系，以确保项目的正常运行。

4、乙方严格按照《市政工程建设合同》要求、施工图纸、说明文件及国家颁发的压力管道专用设备安装验收规范、规程和质量标准。

七、安全责任

乙方在施工过程中应做好职工安全工作。如发生人员安全事故，乙方应承担全部责任，甲方不承担连带责任。

八、违约责任

双方严格按照上述协议执行。如有违约行为，可通过协商解决。如果协商失败，可以向人民法院起诉。

九、本协议经双方签字盖章生效。如有未尽事宜，双方协商修改。

甲方（章）： 乙方：

地址： 地址：

法人代表： 法人代表：

电话： 电话：

日期： 日期：

 

燃气工程合同(2)

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《城市燃气管理条例》的有关规定，经甲乙双方平等协商，就天然气安装工程的有关事项达成以下协议，双方应共同签订本协议：

一、工程范围及内容

1、从主燃气管道到甲方工厂设备的第一个燃气阀。

2、工程内容：从燃气主管道到燃气表箱的安装工程。(包括材料设备和油漆防腐工程)。

3、工程地点：

二、工期

本工程进场安装时间由甲方根据施工和准备工作通知乙方，最初定于 年 月 并于日进场安装 年月 日安装完成后，甲方确定具体进场时间后通知乙方。由于甲方的配合和协调，项目进展缓慢，工期顺延。

三、工程费用及支付方式

1、工程计费方法：根据现场工程量和现行计价费用规定，经甲乙双方批准，本次入户初装费共计 元(大写:)

2、工程费用支付方式：甲方应在本合同签订后日内支付乙方总工程款的百分之百 即: 元(大写:)，余欠百分之 ，通风时一次性付清。乙方收到款项后，开具建筑安装行业发票。乙方有权停止供气，因为所有的工程款都没有在愈期后支付。

四、工程质量要求：

1、乙方严格按照现行国家施工规范和《城市燃气设计规范》执行、《城市燃气输配工程施工验收规范》、设计、施工、验收《城市燃气室内工程施工及验收规范》，确保工程质量。

2、甲方负责协调社区管道障碍物。

3、工程验收合格后方可使用。甲方未经验收擅自提前使用，甲方应对由此产生的质量等问题负责。

4、安装后，非人为因素的质量问题在三个月内更换，管道和其他燃气设施在一年内得到保证。甲方应对人为问题负责。一年后，调压柜内的设施和产权归甲方所有，需要维修、变更、变更。乙方按现行安装工程定额收取安装工程费，安装工程费由甲方承担，调压柜的安全管理责任归甲方所有。

五、安全施工及双方的责任和义务：

1、甲方的责任和义务

（1）、工程施工期间，甲方应对甲方的人员、财产安全、防火、防盗等安全防范事项负责；

（2）、认真按照乙方告知的施工过程中的安全注意事项办事；

（3）、开工前做好“三通一平”，清理水、电、路故障；

（4）、免费提供工程必需的水、电、临时设施；

（5）、免费提供施工材料、机具的放置场所或房屋；

（6）、制止闲置人员进入施工现场，负责施工中的安全事故预防；

（7）、甲方应在工程中途停止施工、缓建或变更设计，造成停工、窝工、返工等损失；

（8）、甲方应使用国家质检合格的燃气器具，特别是燃气热水器。热水器的设计位置和安装必须由具有设计和安装资质的单位安装；甲方不得擅自更改管道，否则由此产生的安全事故由甲方承担。

(二)乙方的责任和义务

（1）、严格按照安全操作规程施工；

（2）、向甲方说明工程施工期间的安全注意事项；

（3）、对本单位人员和财产安全负责；

（4）、做好施工现场管理，做好施工期间的各项安全事故预防工作；

（5）、按规范要求收集整理竣工资料。

六、其他事项

1、违约责任：一方违反上述规定的，视为违约，应当承担对方的全部经济损失。

六、其他事项

1、违约责任：一方违反上述规定的，视为违约，应当承担对方的全部经济损失。

2、争议解决方法：双方在履行本合同时发生争议，协商不成的，可以在合同签订地人民法院通过诉讼解决。

3、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，甲乙双方签字盖章后生效。

甲方(签字)：

乙方(签字)：

日期：

 

燃气工程合同(3)

甲方:____________房地产开发公司(以下简称甲方)

乙方:_______________________

为配合甲方标准化建筑施工，甲乙双方就燃气管道安装相关事宜进行友好协商，达成下列协议：_____________________

一、施工范围:___________________________

二、甲方责任:___________________________

(1)负责施工现场各项协调工作。按照国家有关规范监督乙方施工。按照国家有关规范监督乙方施工。

(2)在小区内安装调压房，占地面积约10平方米，符合国家燃气设施安全规定，费用由甲方承担。

（3）为保护燃气设施，室外燃气管道不得被任何结构占用，室内管道不得在任何设施内砌筑，安装燃气管道的房间不得作为卧室、浴室、厕所使用。

(4)协助乙方抢修维修燃气管道和燃气设施。

(5)庭院内各种管道按照国家规范统筹布置，保证燃气管道与其他管道的安全间距。

(6)按合同约定向乙方支付工程款。

三、乙方责任:___________________________

（1）负责社区燃气管道和压力调节设施的安装，并按照国家规范进行安装和施工。

(2)负责向居民送气，供应合格的天然气。

(3)乙方免费负责天然气管道和燃气设施的抢修和维护。乙方销售的燃气灶具(价格______________________________________________________乙方负责免费安装符合国家规定的非乙方燃气灶具。

(4)乙方管网设计安装供气能力必须满足甲方_________________________________________________

（5）保证正常供气。特殊情况下不能供气时，应及时向用户说明原因。低压管网事故引起的停气应在___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(6)乙方免费设计管网施工图(合同签订后_______日内提供)，经甲方签字批准后方可组织施工。

(7)乙方收到甲方用气申请后，确保在规定时间内及时供气。

四、付款方式:_________________________

(1)_____________________________________________________________________________计算安装费____________________________________________________________________________________________________________________________________________________本项费用的60%在合同签订之日支付，40%的余额在小区开始点火送气前支付。本项费用的60%在合同签订之日支付，40%的余额在小区开始点火送气前支付。

(2)外管线(主管线至社区调压站的管线)费用__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

本项目从甲方审核通过乙方图纸后__________________内完成。工程交叉作业造成的不可抗力和不协调影响的工期相应延长。

六、违约责任:_________________________

甲乙双方违反本合同项下的义务，应向守约方支付本合同总价20%的违约金；乙方应承担乙方安装的燃气管道和用户室内燃气设施造成的任何第三方的损害、赔偿和损失，但乙方对燃气设施使用不当、私接天然气管道、偷气、改造燃气表、雷电、火灾等安装装饰工程造成的任何财产损失不承担经济责任，但负责维修。

七、甲乙双方应严格履行上述规定。违反规定的，由违约方承担责任和经济损失。

七、甲乙双方应严格履行上述规定。违反规定的，由违约方承担责任和经济损失。

甲乙双方共同协商解决未尽事宜。

本协议自签署之日起生效。

本协议一式陆份，双方各执三份。

甲方：__________________________________________

(盖章)(盖章)

甲方代表：_________________________________________

电话：__________________________________________________

开户行：_______________________________________________

帐号：_______________________________________________

签约日期：______________________________________________

 

燃气工程合同(4)

发包人(全称)：(以下简称甲方)

承包人(全称)：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规定遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就天然气工程建设事项达成协议，签订本合同。

一、工程概况

项目名称：______________________________________________ _________________________________ 施工图号:___________________________ 工程内容：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

二、 工程承包范围

施工图所涉及的管道设备安装及配套土建工程。

标段桩号：中压：________________________________ 低压:_______________________

三、 合同工期

开工日期：_______________________________________________ 合同工期总天数：______________

四、 质量标准

GB50028-2006按照《城市燃气设计规范》、CJJJ3-2005《城市燃气输配工程施工验收规范》、GB50236-20111GB50236-20111、工业金属管道施工及验收规范，国家质量检验评价标准，如现行建筑标准图集，工程质量合格。

五、 承包方式

包工包料(主要材料和设备由承包商提供)

六、 合同价款

1、金额(大写)：____________________

2、合同调整价格：经发包人批准的设计变更、现场签证、技术验证单产生的价格。

3、工程付款：工程竣工验收合格后，工程结算审结后半年内分期付清。

4、计价依据：2011年山西省建设工程计价依据《建设工程预算定额》、《安装工程预算定额》、《市政工程预算定额》、《山西省建设工程预算定额》2011《太原市建设工程材料预算定额》、本期《临汾工程建设标准定额信息》，招标工程按招标文件执行。

七、材料设备供应

施工图中的主要材料和设备由业主提供，结算时扣除主要材料和设备资金。

七、材料设备供应

施工图中的主要材料和设备由发包人提供，结算时扣除主要材料和设备资金。发包人批准后，承包人可以自行购买辅助材料。所有材料设备必须出具产品合格证。

八、工程质量保证

承包商对施工图中涉及的管道安装和土建工程承担质量保证责任。

1、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为两年。

2、保修范围：施工图及设计变更所设计的内容及工程。

3、承包人在保修期内收到抢修通知后，应立即到达事故现场抢修。发包人应当承担非承包人施工质量造成的事故。

4、工程质量保证金为施工合同价款的5%，金额为_____元。

5、质量保修期满后，发包人将剩余保修金返还承包人。

九、发包人的权利义务

1、业主派现场管理人员到施工现场，负责项目的管理、验收和外部协调。

2、开工前，向承包商提供四套施工图。

3、审批承包商的施工组织设计(施工方案)。

4、负责开工前办理相关审批手续，协助承包商解决施工现场用水用电问题。

5、水准点和坐标控制点在开工前以书面形式验证。

6、协助保护施工现场周围的地下管线、附近的建筑物、建筑物、文物和树木。

7、组织图纸审查。

8、发包人在施工过程中遇到与施工图纸不符的情况，应及时通知设计单位到现场协商，并由设计单位出具书面处理意见。

十、承包人的权利义务

1、承包商派项目负责人到施工现场，负责施工组织、施工质量、进度和现场安全管理。

2、承包商对燃气工程图纸数据负有保密责任。

3、施工组织设计(施工方案)应在开工前提供给发包人。

4、经发包人批准后，提供施工现场周围地下管道及附近建筑物、建筑物、树木的保护措施和方案。

5、开工、暂停施工、工期延误等必须按规定出具书面报告，经发包人批准后实施。

6、严格按照施工图及相应的标准规范进行施工。

7、承担施工现场的安全工作，严格履行《燃气工程安全施工责任协议》中乙方的责任，消除隐患，消除事故。承包人在合理使用期限内因承包人原因造成人身、财产损害的，承包人应当承担相应的赔偿责任。

8、工程不得转包。未经发包人同意，承包人不得将承包项目的任何部分分包。一旦发现，发包人有权单方面终止合同，并要求承包人赔偿相应的损失。

9、按照国家和公司有关文明施工的具体要求组织施工。

10、工程竣工后3天内通知发包人现场管理人员组织验收。竣工验收合格后7天内，竣工材料和结算材料报发包人审核。

11、承包商向发包人承诺按合同组织施工，并在质量保证期内承担工程质量保证责任。

十一、违约责任

1、发包人违反本合同约定，赔偿违约给承包人造成的经济损失，延误工期。

2、承包人违反本合同约定延误工期的，发包人每延误工期一天，按工程总成本的2%扣除承包人；未达到合同约定的质量标准或者其他违约的，承包人应当免费返工，并赔偿因违约给发包人造厂的一切损失。

3、承包人未按期将竣工资料和竣工结算转让给发包人的，发包人每延误一天，按工程总成本的2%扣除承包人。

十二、安全责任

承包人按照有关规定实施安全措施造成安全事故，造成施工人员或第三方伤亡的，承包人应当承担全部责任，并承担全部经济损失和赔偿。承包商应为施工现场相关人员的生命财产和施工机械办理保险，并支付保险费。

十三、争议

1、协议请建设行政主管部门进行调解。

2、调解无效可以向当地人民法院提起诉讼。

十四、本合同未尽事宜的，双方可以遵守《建设工程施工合同》GF-执行2013-0201示范文本中的一般条款。

十五、本合同双方签字盖章后生效，竣工验收、结算、保修期后终止。

十六、本合同一式陆分，发包人4份，承包人2份。要求陆份用钢笔或碳素笔工整填写。合同签订后，擅自涂改无效。

甲方(公章)：_____________

乙方(公章)：_____________

法定代表人(签字)：_____________

法定代表人(签字)：_____________

______________________________

______________________________

 

燃气工程合同(5)

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方本着自愿平等的合作精神，结合工程实际情况，达成以下协议：

一、工程概况

1、工程名称：泊头镇燃气利用工程

2、工程地点：山东省无棣县小泊头镇

3、工程内容：

1)、安装CNG加气站；

2)、铺设中压管网3KM；

3)、1000户多层建筑安装及庭院管网。

4、工程时间：工程于 2000年10月24日开工， 10月1日完工。

4、工程时间：工程于 2000年10月24日开工， 10月1日完工。

二、工程造价

1、CNG加气站安装费10万元。

2、3KM中压管网铺设费10万元。

3、每户650元，多层建筑安装1000户，庭院管网安装费65万元。

4、乙方承建工程总造价85万元。

三、甲乙双方的权利义务

1、甲方的权利和业务

1)、甲方负责项目的立项和设计。

2)、合同签订生效后，甲方负责提供设计施工图，并按照设计施工图的要求对乙方的施工进行监督。

3)、甲方负责提供工程所需的设备、管道、附件、流量计等材料。

4)、甲方在乙方施工中发现违反设计法规的，甲方有权单方面终止合同，并要求乙方赔偿合同金额的10%。

5)、甲方有权单方面终止合同，并要求乙方赔偿合同金额的10%。

2、乙方的权利和业务

1)、乙方负责泊头镇燃气利用工程的施工、检验和验收。

2)、乙方应严格按照设计施工图的规定和要求进行施工安装，必须遵守甲方和监理的意见和要求。

3)、乙方必须按照国家有关法律法规办理开工申请和竣工验收手续，确保工程质量。

4)、乙方有权要求甲方及时提供工程所需的设备、管道、附件、流量计等材料。乙方有权要求甲方赔偿乙方的实际损失，并延误工期。

5)、乙方有权停止工作或单方面终止合同，并要求甲方赔偿合同金额的10%，如甲方不能及时支付工程款。

四、付款方式

签订合同后，甲方首付合同金额的20%为17万元；完成工程量的50%时，再付合同金额的30%，再付合同金额的25.5万元；工程竣工后，再付合同金额的30%，再付合同金额的30%，再付合同金额的30%，再付合同金额的30%；

五、其他约定事项

1、本合同一式四份，甲乙双方各持两份。

2、本合同一经签订，具有法律效力，双方严格遵守执行。双方协商解决未尽事宜的，可以向工程所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同自签订之日起生效。

甲方(公章)：_____________

乙方(公章)：_____________

法定代表人(签字)：_____________

法定代表人(签字)：_____________

______________________________

______________________________

 

燃气工程合同(6)

城市民用燃气工程实施合同模型

在法律意识不断增强的社会，各种场景随时随地都有可能使用合同，签订合同可以更有效地约束违约行为。那么详细的合同怎么写呢？以下是小编收集的城市民用燃气工程实施合同模式。欢迎阅读和收集。

甲方：_______________________________________

乙方：____________________________________________

根据《_______、《________________本合同经双方协商签订。

一、工程项目

1、工程名称：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

二、工程地点：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3、工程申请审批号：__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

四、工程内容及范围：

1．安装室内燃气管道和设施；

2．安装室外燃气干燥、支管和设施。

第二条工程实施模式

甲方委托乙方组织实施工程设计、施工、质量管理、碰管通风全过程。

第二条工程实施模式

甲方委托乙方组织实施工程设计、施工、质量管理、碰管通风全过程。

第三条工程_____标准及付款方式

1、天然气庭院管网、外部中压管道、调压装置、计量表、天然气阀及配套管件、土方工程、地形地貌恢复等工程费用。

二、天然气排放空气量、管道接口、设计、监督等费用。

本合同总成本____________________________________________。

四、甲方可将转账支票或现金交付给乙方指定的银行。

第四条甲方的付款日期

甲方应在本合同签订后5天内交付工程总款60英镑％，余额在通风前10天付清。

第五条材料和设备的配置

乙方应提供工程所需的材料和设备（不含燃烧器具）。

二、燃气器具由甲方自行购买符合安全用气标准的地方政府主管部门审核合格的产品。

燃气供应商应对燃气用具质量造成的安全责任事故负责。

乙方提供的材料、设备必须是符合国家或相关行业技术质量标准的合格产品。

第六条甲乙双方的责任

一、甲方的责任

1．甲方应在本合同生效之日起向乙方提供以下准确、真实、完整的设计基本信息：甲方气体位置及周边相邻区域的总平面地形图（1）：500地形图，带城市坐标)、总平面布置图、用气建筑平面图、立面图、剖面图、结构图(1)：500或1：100）、标准层平面图(每层平面布置不同，每层建筑平面图1：100）。用气位置建筑(厨房)大样图、用气建筑给水施工设计图(或竣工图)、电路布置图。用气位置建筑(厨房)大样图、用气建筑给水施工设计图(或竣工图)、电路布置图。气庭院隐蔽工程总平面图(水、电等管道)。、成片开发用户调压计量室(站)红线位置图、干管道路地形带状平面图、纵截面图。

4．施工前提供居民名单及相应的门牌号。

5．确保设计人员和施工人员能够顺利进入每个居民家中进行勘察和施工。

6．提供市规划、消防、市政、河流、园林、交通等相关部门需要甲方提供的文件和证书；提供质量检验和消防部门验收的资料或证书。配合乙方办理相关手续。

7．在高层建筑燃气工程验收前，应安装和完善燃气电磁阀的消防报警控制系统。

8．甲方不得擅自更换、损坏燃气工程设施、埋葬或包裹天然气管道和设备。

9．与乙方签订供气合同。

二、乙方的责任

1．甲方向市规划、消防、市政、河流、园林、交通等单位申请燃气工程实施的相关手续和赔偿。

2．除第七条第二款规定外，整个项目的实施应在约定的工期内完成。

3．负责提供完整的竣工资料。

4．负责组织燃气工程质量监督管理，质量监督管理方对工程质量负责。

5．负责组织工程竣工手续、碰管、通风。

6．乙方因特殊情况不能实施的，应及时通知甲方。

7．与甲方签订供气合同。

第七条工程期限

根据国家劳动定额和本工程现状的需要，确定工程实施期为_____天，自合同生效之日起计算。

二、在下列情况下，工期顺延或停工：

1．由于甲方提供的相关基础资料不准确、不完整或房屋结构发生变化，项目不能按时进行，影响进度`。

2．甲方无法提供施工现场，水、电、道路无法连接，障碍物无法消除，导致乙方无法施工。

3．甲方临时提出改变工程内容或更换设备，影响工程进度。

4．甲方未按合同约定付款的。

5．影响工程进度的甲方或甲方相关人员。

6．因人力不可抗拒因素延误工期的。

7．政府或有关部门另有规定，进度不受乙方职权范围内的影响。

第八条工程质量和保修

根据《城市燃气设计条例》GB50028-93，工程设计和工程施工质量、《城市燃气输配及应用工程设计、安装、验收技术规程》DBJ__________88_________________、GJJ33-89《城市燃气输配工程施工验收规范》、CJJJ63-95执行《聚乙烯燃气管道工程技术规程》。

第九条在燃气工程实施过程中，甲方变更意图、减少或者撤销工程量的，乙方应当收取完成工程量的相应费用。

第十条违约责任

一、甲方未按本合同第六条及合同其他款项履行义务的，视为违约。

二、乙方未按本合同第六条和合同其他款项履行义务的，视为违约。

三、违约者按工程总成本2计算％向守约方支付违约金。

第十一条本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，按以下方式解决

提交_____________________________；

二、依法向人民法院起诉。

第十二条，附则

一、本合同一式肆份，甲乙双方签字盖章后，甲方一份，乙方三份，备查。

本合同自乙方收到甲方工程款之日起生效。

三、未尽事宜的，由双方协商或签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章)：_______________：__________________

甲方代表(签字)：____________：____________

甲方经办人(签字)：__________：_________

地址：_____________________________地址：_____________________________

电话：_____________________________电话：_____________________________

开户行：___________________________开户行：___________________________

帐号：_____________________________帐号：_____________________________

____________年______月______日__________年______月______日

 

燃气工程合同(7)

城市燃气工程建设和安全生产经营管理的有效性直接关系到人民的切身利益。因此，在签订燃气工程施工合同时需要特别注意。以下是第一模范网编制的燃气工程施工合同模型。欢迎参考和阅读。

燃气工程施工合同范文1

(以下简称甲方)

(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确甲乙双方在整个民用燃气项目实施中的权利、义务和经济责任，双方应根据项目的具体情况协商签订合同。

第一条 工程项目

一、工程名称：天然气中压PE管道工程。

二、工程地点：四川省泸州市。

三、工程内容及范围：

1、中压管道18613米及其附属阀门安装、定向钻穿越、管沟开挖回填、道路拆除恢复、警示带及跟踪线敷设、埋设标志桩、吹扫、全线及分段压力试验、勇气置换等。(详见招标文件工程量清单)

2、安装室内燃气管道和设施。

3、安装室外燃气干燥、支管和设施。

第二条 工程实施模式

甲方委托乙方组织实施工程设计、施工、质量管理、碰管通风全过程。

第三条 工程收费标准及付款方式

1、天然气庭院管网、外部中压管道、调压装置、计量表、天然气阀及配套管件、土方工程、地形地貌恢复等工程费用。

二、天然气排放空气量、管道接口、设计、监督等费用。

三、本合同总造价36561346元，人民币大写：三千陆百伍拾陆万一千三百肆拾陆元整。

四、甲方可将转账支票或现金交付给乙方指定的银行。

第四条 甲方付款日期

甲方应在本合同签订后5天内交付工程总价的40%，甲方应在管道安装试压合格后7天内向乙方支付工程总价的30%，甲方应在通风前10天内向乙方支付工程总价的20%，余额应在竣工验收后30天内支付。

第五条 配置材料和设备

乙方应提供工程所需的材料和设备（不含燃烧器具）。

二、燃气器具由甲方自行购买符合安全用气标准的地方政府主管部门审核合格的产品。

燃气供应商应对燃气用具质量造成的安全责任事故负责。

乙方提供的材料、设备必须是符合国家或相关行业技术质量标准的合格产品。

第六条 甲乙双方的责任

一、甲方的责任

1、甲方应在本合同生效之日起向乙方提供以下准确、真实、完整的设计基本信息：甲方气体位置及周边相邻区域的总平面地形图（1）:500地形图，带城市坐标)、总平面布置图、用气建筑平面图、立面图、剖面图、结构图(1):500或1:100)、标准层平面图(每层平面布置不同，每层建筑平面图1:100)。用气位置建筑(厨房)大样图、用气建筑给水施工设计图(或竣工图)、电路布置图。用气位置建筑(厨房)大样图、用气建筑给水施工设计图(或竣工图)、电路布置图。气庭院隐蔽工程总平面图(水、电等管道)。、成片开发用户调压计量室(站)建筑红线位置图、干管道路地形带状平面图、纵截面图。

2、自合同生效之日起10日内，免费开通施工现场和城乡道路的通道和施工现场的主要交通干道，满足施工运输的需要，确保施工期间的畅通。

3、自合同生效之日起，免费连接施工现场的总施工电源和水源，满足施工用电和用水量的需要，确保乙方在施工过程中正常使用，并提供施工材料和电器准备室。做好红线内场地平整、拆除和消除所有障碍物(包括架空和隐蔽)。

4、施工前提供居民名单及相应的门牌号。

5、确保设计人员和施工人员能够顺利进入每个居民家中进行勘察和施工。

6、提供市规划、消防、市政、河流、园林、交通等相关部门需要甲方提供的文件和证书；提供质量检验和消防部门验收的资料或证书。配合乙方办理相关手续。

7、在高层建筑燃气工程验收前，应安装和完善燃气电磁阀的消防报警控制系统。

8、甲方不得擅自更换、损坏燃气工程设施、埋葬或包裹天然气管道和设备。

9、与乙方签订供气合同。

二、乙方的责任

1、甲方向市规划、消防、市政、河流、园林、交通等单位申请燃气工程实施的相关手续和赔偿。

2、除第七条第二款规定外，整个项目的实施应在约定的工期内完成。

3、负责提供完整的竣工资料。

4、负责组织燃气工程质量监督管理，质量监督管理方对工程质量负责。

5.负责组织工程竣工手续、碰管、通风。

6.非乙方因特殊情况不能实施的，乙方应及时通知甲方。

7.与甲方签订供气合同。

第七条 工程期限

1、根据国家劳动定额和项目现状，确定项目实施期为330日历日，自开工之日起计算。

二、本工程拟于20xx年3月3日开工，20xx年2月28日竣工。

1、由于甲方提供的相关基本信息不准确、不完整或房屋结构发生变化，项目不能按时进行，影响进度。

2、甲方无法提供施工现场，水、电、道路无法连接，障碍物无法消除，导致乙方无法施工。

3、甲方临时提出改变工程内容或更换设备，影响工程进度。

4、甲方未按合同约定付款的。

5、影响工程进度的甲方或甲方相关人员。

6、因人力不可抗拒因素延误工期的。

7、政府或有关部门另有规定，进度不受乙方职权范围内的影响。

第八条 工程质量和保修

根据《城市燃气设计条例》GB50028-93，工程设计和工程施工质量、DBJ20x888《城市燃气输配及应用工程设计、安装、验收技术规程》、GJJ33-89《城市燃气输配工程施工验收规范》、CJJJ63-95执行《聚乙烯燃气管道工程技术规程》。

自项目交付使用之日起，免费保修期为一年。

第九条 在燃气工程实施过程中，如甲方变更意图、减少或取消工程量，乙方应收取已完成工程量的相应费用。

第十条 违约责任

一、甲方未能按照本合同第六条和合同其他款项履行义务的，视为违约。

二、乙方未按本合同第六条和合同其他款项履行义务的，视为违约。

三、违约人应当按照工程总造价2%的金额向守约方支付违约金。

第十一条 本合同履行过程中发生的争议由双方协商解决。协商不成的，按以下第一种方式解决：

一、提交泸州江阳仲裁委员会仲裁。

二、依法向人民法院起诉。

第十二条 附则

1、本项目乙方指定罗林祥同志为本项目项目经理，王国民同志为本项目技术负责人。未经甲方和监理部门许可，乙方指定的项目经理和技术负责人不得随意变更，否则视为乙方违约。

二、本合同一式肆份，甲乙双方签字盖章后，甲方一份，乙方三份，备查。

本合同自乙方收到甲方工程款之日起生效。

四、未尽事宜的，由双方协商或签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_____________　　　　　　　　乙方(公章)：_____________

法定代表人(签字)：_____________　　　　　法定代表人(签字)：_____________

______________________________　　　　　　　______________________________

燃气工程施工合同范文2

发包人(全称)：(以下简称甲方)

承包人(全称)：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规定遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就天然气工程建设事项达成协议，签订本合同。

一、工程概况

项目名称：______________________________________________ _________________________________ 施工图号:___________________________ 工程内容：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

二、 工程承包范围

施工图所涉及的管道设备安装及配套土建工程。

标段桩号：中压：________________________________ 低压:_______________________

三、 合同工期

开工日期：_______________________________________________ 合同工期总天数：______________

四、 质量标准

GB50028-20xx按照《城市燃气设计规范》、CJJJ3-20xx《城市燃气输配工程施工及验收规范》、GB50236-20xxx现场设备及工业管道焊接工程施工及验收规范、国家质量检验评价标准，如《工业金属管道施工及验收规范》、现行施工标准图集等，工程质量合格。

五、 承包方式

包工包料(主要材料和设备由承包商提供)

六、 合同价款

1、金额(大写)：____________________

2、合同调整价格：经发包人批准的设计变更、现场签证、技术验证单产生的价格。

3、工程付款：工程竣工验收合格后，工程结算审结后半年内分期付清。

4、计价依据：20xx年山西省建设工程计价依据《建设工程预算定额》、《安装工程预算定额》、《市政工程预算定额》、《山西省建设工程预算定额》《太原市建设工程材料预算定额》20xx、本期《临汾工程建设标准定额信息》，招标工程按招标文件执行。

七、材料设备供应

施工图中的主要材料和设备由业主提供，结算时扣除主要材料和设备资金。发包人批准后，承包人可以自行购买辅助材料。所有材料和设备必须出具产品合格证书。

目前第一页共2页12页

本文由七九论坛发布：七九社区 » 燃气工程合同（精品7篇）

原文链接：https://www.79lt.com/4967.html