工程安装合同书（汇集13篇）

工程安装合同(1)

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就水电安装工程合同达成协议。

一、工程概况：

1.1、工程名称：

1.2、工程地点：

1.3、结构形式： 框剪 墙体结构，地面 19 层，地上层高 54 m，总建筑面积约 16600 平方米 。

二、承包方式：

2.1、承包商不包括材料的大清包方式

三、承包范围：

3.1、本建筑安装工程水施、电施设计施工图及图纸会审交底资料及设计变更所包含的安装工程。

3.2、施工期间，安全文明施工，配合各项检查协助用工。

四、承包内容：

4.1、预埋和安装给排水系统；

4.2、给水设备安装调试；

4.3、预埋安装照明用电系统线路；

4.4、安装和调试照明电气设备、开关插座

4.5、配合各专业分包安装施工队伍施工(包括配电、配合各专业队伍设备调试、外网施工单位完成系统综合调试验收)。

五、清包工期：

5.1、土建工程同时竣工交验。

六、质量要求：

6.1、乙方必须按照国家规定对承包工程的施工质量负责。乙方对施工质量不合格造成的经济损失负责，甲方对材料问题负责。

6.2、乙方在施工过程中必须严格遵守国家《工程施工标准强制性规定》和现行施工规范和操作规程。工程质量要求符合合格标准。双方对工程质量有争议的，以当地质量监督站及有关单位和专家的评价为准。

七、安全文明施工要求：

7.1、乙方在整个施工过程中必须严格遵守安全规章制度。

7.2、乙方应按照有关规定和专项施工方案自带安全带、安全帽、橡胶鞋、绝缘手套等安全防护设备，并确保按规定佩戴和使用。

八、双方义务：

8.1、甲方义务：

8.1.1、向乙方提供一套施工图；

8.1.2、完成技术交底、安全教育交底；

8.1.3、电焊机及电源线、焊柄线、无齿锯及电源线、套丝机、台钻电源线，但不提供设备。

8.2、乙方义务：

8.2.1、严格按照甲方规定的进度计划，投入足够的人力物力，确保工期；

8.2.3、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；

8.2.4、乙方自带本工程所需的工具、劳动保险安全防护用品。

8.2.5、乙方应按规定完成技术交底、安全交底、三级安全教育签字，并经甲方审核备案。向甲方提供真实有效的特殊工作证书，确保施工证书一致；

8.2.6、乙方必须负责施工现场的管理，并与甲方项目部联系。

8.2.7、乙方应提前7天向甲方提交项目负责人签署的材料计划；

8.2.8、工程竣工后，所有甲方应按甲方要求提供剩余、剩余材料和设备清点，办理交接手续。

九、合同价款及支付方式：

9.1、本合同以单价签订 25 元/平方米（不含税费），总价包括人工施工安装、辅助材料安装、调试等费用，单价不再因设计变更、配额调整、市场变化等因素而调整。

9.2、本合同第一次付款为 4栋住宅主体施工至12层顶板混凝土浇筑完毕，甲方支付乙方工程价格的30%;随后，甲乙双方每月5日检查上月产值完成情况，并在本月15日前支付乙方上月产值的80%。本合同规定，所有项目已完成，并经甲方和监理单位验收合格。甲方应一次性支付乙方的工程款。

十、争议解决：

10.1、甲乙双方在履行合同时发生争议的，可以自行和解或者要求有关主管部门进行调解。如果任何一方不愿意和解、和解或调解，双方同意向项目所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同终止:

11.1、乙方承包工程经甲方、建设单位、监理单位验收合格，并将工程成果交付给甲方。支付工程价款后，双方履行的合同义务将终止。

十二、合同份数：

12.1、本合同一式三份，效力相同，甲乙双方各执一份，存档一份。

甲方:(签字盖章) 乙方:(签字盖章)

年 月 日 年 月 日

工程安装合同(2)

项目名称：

签定日期： 年 月 日

甲方(发包人)： 身份证号：

乙方(承包商)： 身份证号：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》等有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，双方就陕西通辉环保人力设备制造有限公司工厂规划新工程水电安装分公司工程建设事项达成协议，双方在施工过程中严格遵守施工合同：

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

第二条承包范围：本设计图纸的主体结构应预留给排水、强电、加热孔预埋和安装。

以上内容包括人工费、工具费、机械费、零星铁钉费、劳动保险(手套、安全帽等)。).

第三条具体工作内容：乙方包括熟悉施工图纸、室内水、强电、采暖安装工程的内容。

第四条承包方式:承包人、材料。

第五条合同工期：总日历天数 跟随模板和泥浆工期 。

5.1开工日期:甲方应提前2天通知乙方进场。

第六条施工质量：乙方严格按照施工图纸标明的水电加热设施的定位和材料等级标准：按照非国家标准等级标准执行。（聚氯乙烯管、铜线)

第七条工程量计算方法及承包价格：

水电加热工程量套工程价格按建筑面积计算规则计算，按建筑面积每平方米(大写)计算 元整(元/M2)总面积 M2，总工程款(大写) (￥ 元)。

第八条工程支付方式：甲方按第七条价款计算乙方进场时预付乙方10%的工程款。施工过程中，甲方应根据乙方实际完成的工程量向乙方完成±0后按第七条价格预付乙方40%的工程款，主体完工后按第七条价格预付乙方40%的工程款，工程竣工验收合格后按第七条价格预付乙方7%的工程款，剩余的3%作为维修基金，待工程竣工交付一年后一次性支付剩余款项。

第九条双方的权利和义务：

9.1甲方应提前2天通知乙方进入现场。进入现场前，乙方必须对其施工人员进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。必须在具体施工作业中设置安全标志和安全帽，以确保安全文明施工。

9.2乙方必须具备一定的操作技术水平，确保施工现场施工人数，保持施工人员相对稳定，使工程顺利进行。乙方不得使用18岁以下的人员或儿童进入施工现场。

9.3文明施工：乙方必须做好文明施工。

第十条违约：双方应严格遵守《中华人民共和国合同法》和本合同条款规定的全部内容。合同签订后，乙方未造成工程施工错误，甲方提出退出，甲方应向乙方支付全部损失。乙方退出，即放弃全部工程款，支付甲方的损失。

第十一条争议：甲乙双方在履行合同时发生争议的，应当按照现行施工验收规范，按照实际技术规范和安全操作规程进行施工。

协商解决事求是的态度，协商不成时，可以向工程所在地人民法院起诉。

第十二条、其他：本合同未尽事宜的，双方可以协商补充。

第十三条合同管理：本合同一式两份，双方各执一份，效力相同。合同经双方签字或按指纹后具有法律效力，项目完成后，项目付款结算后无效。

甲 方:(盖章)：

年月日

粘贴处的身份证复印件

乙 方： (盖章)：

年月 日

粘贴处的身份证复印件

工程安装合同(3)

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商签订本合同：

一、工程项目

(1)工程名称:

(2)工程地点:

(3)工程范围及内容:

(4)工程造价：全部工程预算造价人民币____元

(5)工程期限:

所有项目从________________________ _____________________ 工。

(6)按照双方的协议和施工方案图，按时完成施工前的各项准备工作。

(7)在施工过程中，如遇下列情况，可延长工期。延期工期由双方协商签订。

不可抗拒的灾害，被迫停工。

bb因甲方变更计划或变更施工图

(8)甲方负责提供项目所需的图纸。

乙方负责提供工程所需的设备及附属品。

二、工程款结算

所有工程造价的结算方式按下列规定办理。

1.结算审核的施工图预算增减变更预算。

2.按照双方协商的现行规定办理工程款拨付结算办法。

三、施工设计变更

1、乙方按甲方质量标准施工合格。

2、坚持按图纸施工，任何一方不得随意更改设计。甲方在施工过程中发现设计错误或不合理的，应书面通知乙方，双方协商解决。

四、竣工验收、结算及保修

1、竣工工程验收合格的，应当自验收之日起5日内将竣工报告移交甲方，并由甲方验收施工。甲方不能按时接管，造成验收后工程损失的，由甲方承担。

2、竣工工程验收中发现工程质量不符合规定的，乙方应负责免费维修或返工，并在双方约定的期限内完成。验收合格后，应移交。

3、乙方应在竣工验收前向甲方提供以下文件：

(1)工程竣工报告

(2)设备清单。

(3)工程分布图。

4工程竣工验收后，乙方对施工网络设备质量负责保修___年。保修按厂家提供的保修条款提供

网络设备在三个月内出现故障， 乙方提供新产品更换，如因更新同一型号的产品而更换功能相同的产品。出货后一年内，公司将免费保修，或更换具有相同功能的产品。更换范围仅限于产品主机，包装和外部电源、电源线、各种连接线、软件产品、技术数据等附件不在更换范围内，但如果购买后第一次使用附件有问题，可以免费更换。因意外因素或人为行为损坏产品的，不属于产品保修范围。

五、违约责任和仲裁

（1）由于乙方的责任未按本合同规定的日期完成，乙方应承担解决未完成项目的责任。

(二)双方不得借故拖欠各种应付款项。

(三)履行合同有争议的，双方应当及时协商解决，协商不成的，可以向签字地的人民法院起诉。

六、合同份数及有效期

本合同一式两份，甲方各执一份。

本合同自签订之日起生效。

甲方盖章： 乙方盖章：

经办人： 经办人：

电话： 电话：

地址： 地址：

签定时间： 签字时间：年月日： 年月日

工程安装合同(4)

发包人(甲方)：

负责人：

承包商(乙方)：

负责人：

风险提示：发包人的相对义务

根据法律规定，发包人应当办理法律规定的许可证、批准或者备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设项目规划许可证、建设项目施工许可证、临时用水、临时用电、中断道路交通、临时土地占用等许可证和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工文件和批准文件。

如果发包人未能及时完成上述许可证、批准或备案，发包人应承担增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人的合理利润。

经协商，甲乙双方就施工队安装达成共识，并签订以下协议供双方执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程工期：

风险提示：规定实际竣工日期

因实际竣工日期确认发生争议时，可参照具体情况参照有关规定：

工程竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程验收证书中注明；因发包人原因未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告后42天内完成竣工验收，或者竣工验收后不签发工程验收证书的，以竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；未经竣工验收，发包人擅自使用的，实际竣工日期为转让占有工程之日。

(1)总工期___________________________________________________________________

(2)乙方自身原因造成的工期延误，甲方将对每拖延一天_____元罚款。拖延超过15天后，乙方将自行退出。

(3)项目一经验收通过，乙方必须在一周内疏散现场，包括所有施工人员、机械设备等。，以便完成现场清理。

4、承包范围：

5、承包方式：

第二条双方的责任和义务

甲方的责任和义务

1、负责提供图纸和技术交底、安全文明施工交底、水平测量控制点。

2、提供施工现场和施工道路，将临时用水、用电线路连接到施工现场。

3、组织实施安全措施。乙方人员进入现场后，甲方将进行安全文明施工和法律教育，做好安全生产管理。

4、乙方应检查施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工和限额材料。乙方不符合要求时，应随时提出限期整改，并督促乙方整改。

5、实行限额领料制度，对乙方限额领料进行考核奖惩。

乙方的责任和义务

1、乙方必须服从甲方的监督，按照甲方的统一部署进行施工，并服从甲方项目经理部的综合管理和协调安排。

2、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理和安全文明施工的要求。特殊类型的操作人员必须持证上岗，并向甲方提供有效复印件。否则，甲方有权雇佣另一名工人承担这部分工作，费用将直接从乙方的工程款中扣除。

3、乙方负责解决施工安全防护工作，甲方提供必要的材料。

4、项目完成时，提前____日通知甲方，甲方在验收时积极配合甲方完成验收。

风险提示：采购材料和工程设备的义务和责任

当承包人采购的材料和工程设备不符合设计或相关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或相关标准要求的材料和工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料和工程设备。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

发包人提供的材料、工程设备的规格、数量、质量不符合合同约定，或者因发包人原因延误交货日期或者变更交货地点的，按照发包人的约定办理。

第三条材料管理

1、甲方直接向施工现场提供材料，以确保施工现场的正常施工。乙方应当场签署进场材料的质量和数量。如有异议，应立即向甲方提出，否则甲方将被视为乙方已接受了这批材料。

2、甲方应在提供材料的同时提供产品合格证书。乙方应按照有关规定进行验收，验收合格后接受并办理交接手续，作为材料交接和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场的材料的验收、储存和取样。

3、乙方应严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度符合设计要求。乙方在施工过程中因使用不当或误用造成的质量安全事故，应承担一切经济损失。

4、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得浪费。一旦发现甲方将被罚款____元/次，情节严重的将被严惩。

第四条合同价款及付款方式

1、合同总价：

2、付款方式：

本项目______________________________________________________________________________________

3、乙方承担由乙方造成的返工费用（包括材料、机械、劳动力等费用）的全部费用，甲方将从乙方的劳动力费用中扣除。

第五条安全文明施工

1、安全目标是确保不发生安全事故。乙方应按照施工部门的规定进行安全教育和安全防护（包括为所属人员提供个人防护用品）。

2、乙方必须确保安全文明施工。如发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救，并负责保护现场。

3、乙方不得酒后作业，也不得穿拖鞋进场。

风险提示：工程质量不符合标准的责任

发包人因发包人原因未达到合同约定标准的，发包人应承担增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人的合理利润。

因承包人原因未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工，直至工程质量达到合同约定的标准，承包人应承担增加的费用和（或）延误的工期。

第六条质量要求

1、本工程质量等级要求优良，未达到100%优良，乙方必须返工。因乙方原因返工造成的一切经济损失，由乙方承担。甲方在此过程中发现乙方违法经营的，甲方现场管理人员将当场罚款，金额将根据情节轻重确定，并在当月工程款中扣除。

2、乙方必须严格按照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求和业主代表的指示，建立安全体系，完善质量日常检验体系，做好自检记录。

3、乙方应提前通知甲方隐蔽工程，并做好自检记录。未经业主和监理人批准，下一道工序不得施工。

4、甲方需要对同意的隐蔽工程进行复查的，复查结果不符合设计要求或质量不合格的，复查费用由乙方承担，工期不予延期。

七、违约条款

双方在合同履行过程中违约的，应当向守约方承担违约责任。如果合同必须提前解除，必须提前通知对方_____________

八、附则

1、其他未尽事宜，双方协商签订补充协议，具有同等法律效力。

2、本合同经双方签字生效。共有________________________________________________________

3、因履行合同发生争议，协商不成的，可以向工程所在地人民法院起诉。

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

____________________________________

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

____________________________________

工程安装合同(5)

发包人:(以下简称甲方)

承包商:(乙方)

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的规定，经甲乙双方友好协商，乙方承包甲方 有关事项达成下列合同条款，希望双方共同遵守和执行。

一、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程期限：年日或甲方承担的对外合同工期要求

1.5合同价格:甲方负责总价人民币(大写)(工程施工中垂直运输、水电、水泥、河砂、钢筋安装等相关辅助材料的费用)。

1.6工程单价:/米，工程量米。

二、合同文件中使用的语言文字标准、规范和适用法律。

2.1本合同文件使用汉语。

2.2适用标准和规范：按照国家混凝土预制产品生产安装质量评价标准和施工技术验收标准执行，符合京津城际铁路公司质量验收标准和甲方提供的图纸和工程要求。

2.3中华人民共和国的相关法律法规对本合同具有约束力。

三、甲方义务

3.1开工前日，协助业主审核图纸，审核乙方编制的施工组织方案，并向乙方进行技术交底。

3.2协调甲乙双方与业主的关系，协调有关部门做好现场安全、消防、垃圾处理工作。

3.3指定工程师为甲方驻地代表，负责合同履行。监督检查工程质量和进度。协助乙方办理签证、登记、变更手续、验收、结算等事宜。如需更换现场代表，应在更换前三天书面通知乙方。

3.4按合同约定支付工程款。

3.5业主确认设计方案后，不得擅自变更设计方案或终止本合同（包括设计和施工方案），否则对乙方造成的损失承担全部赔偿责任。

四、乙方义务

4.1按甲方要求完成施工图设计或与工程配套设计，经甲方批准签字后使用。

4.2乙方应根据甲方认可的设计方案要求和现场实际需要，组织材料、机具和劳动力进行施工。

4.3指定乙方驻地代表履行合同。按要求组织施工，保质保量，按时完成施工任务，解决乙方负责的问题。如需更换现场代表，应在更换前三天书面通知甲方。

4.4材料运输、二次运输及现场施工。

4.5根据甲方批准的施工组织方案，确保材料供应和施工进度，实现安全文明施工。

4.6产品质量应符合甲方约定的质量标准，并出具相关技术资料。

4.7不得擅自变更甲方签字确认的设计方案或终止合同，否则对甲方造成的损失承担全部赔偿责任。

五、施工安全

乙方应严格按照国家有关现行安全法律法规采取相应的安全防范措施，并制定安全文明施工计划。乙方应对乙方在施工过程中非法作业造成的工作事故负责。

六、工期延误

甲方代表确认以下原因造成的竣工日期延误，工期相应延误：

6.1设计变更和工程量变更增加导致工期延误。

6.2周内，非乙方因停水、停电而停工8小时(含8小时)。

6.3因甲方原因造成的工期延误(未按施工进度提供作业面，影响乙方关键线路进度)，甲方应承担乙方的停工和窝工损失。

6.4工期延误是由不可抗拒的自然因素造成的。

七、付款方式：

7.1本合同签订生效并进入施工后7天内，甲方按合同向乙方支付工程模具定金 元(大写) ，乙方组织材料制作产品样品。

7.2A产品样品外观及相关质量经乙方组织验收合格后，甲方应根据本合同工程量向乙方支付工程材料预付款计 元，大写 ，乙方材料进场后进行安装施工，乙方完成工程量时 %当甲方向乙方支付第一次工程进度款为总工程款时， %计价 元。

7.2B当乙方安装完成工程量%时，甲方向乙方支付第二次工程进度款为总工程款 %，计价 元(本次付款减扣模具定金) 元，实付 元。)

7.2C乙方工程竣工，甲乙双方验收合格后，甲方向乙方支付总工程款的10%计价 元整。

7.2D剩余工程款项经业主单位验收后支付总工程款5%，计价 元。

7.3余额总工程款5%作为本工程质量保证金，本工程质量保证半年内无质量缺陷，甲方向乙方支付2%，计价为 剩下的3%保证一年内支付，计价 元。

7.4工程款以转账方式支付至合同约定的乙方账户：以现金支付（乙方每次以书面形式指定或委托指定专人收取）的，以乙方出具的加盖乙方财务专用章的发票或乙方指定经理的现金收据为准。

7.5乙方施工现场代表或其他工作人员以乙方名义向甲方借款。乙方未事先书面确认的，乙方不予承认，甲方应对其造成的损失负责。

八、工程验收

8.1乙方制作样品后，经甲方生产验收，并发出批量生产书面通知。甲乙双方应在工程进行过程中及时验收隐蔽工程。

8.2甲方应在甲乙双方验收合格后两天内签字验收记录。

8.3甲方要求重新检查隐蔽工程时，乙方应同意。复验不合格的，复验返工费用由乙方承担，工期不顺延。

8.4乙方工程合同约定内容完成后，应提交竣工验收报告，并书面通知甲方进行单项工程验收。甲方应在收到验收通知后7天内组织验收，并在验收合格后3天内办理验收移交手续。

8.5乙方应及时完善甲方根据合同提出的合理整改要求的解决方案。整改后，乙方应及时向甲方提交整改完成报告，甲方应在收到整改完成报告后三天内组织验收。

8.6工程验收合格后，甲乙双方应在验收报告上签字。

8.7工程验收以业主验收合格为准。

九、调整合同价格

9.4施工中如发生设计变更，双方应根据具体情况另行协商。如乙方因设计变更造成经济损失，甲方应向乙方赔偿相应损失。

9.2施工中如有增加工程，甲乙双方应另行签订补充合同或以现场签证为准，增加工程的工期应另行确定。

9.3在施工过程中，如果合同价格应在调整后三天内调整，乙方应书面通知甲方代表调整的原因和金额。

十、确认工程量

10.1乙方（单项）项目完成后，应向甲方现场代表提交确认工程量的报告。甲方代表应在收到报告后三天内与乙方确定审批时间，并在审批人员和时间确定后14天内核实已完成的数量（以下简称计算）。

10.2计量应由双方到场。如果一方在约定时间内未到场计量，则另一方的计量结果有效，并作为结算依据。

十一、竣工结算

11.1工程竣工验收合格后5天内，乙方应向甲方提交竣工结算报告和结算资料，甲方应签字。

甲方收到乙方提交的竣工结算报告和结算资料后，应在国家规定的28日内核实，并给予确认或修改意见。

十二、违约责任

13.1甲方应承担违约责任；

13.1.甲方未按合同约定支付乙方工程进度款，乙方有权停工，工期应延长。 13.1.2.甲方未按合同约定支付乙方工程竣工结算价款的，应每天向乙方支付万分之五的违约金，直至付款付清。

十三、解决合同纠纷

本合同发生争议的，双方应友好协商解决，协商不能解决的，应当向乙方所在地法院提起诉讼。

十四、合同生效

14.1本合同经双方签字盖章后生效。

14.2甲乙双方的任何补充合同、协议、承诺或备忘均应书面确定，乙方不承认任何口头补充合同、协议、承诺或备忘。

十五、合同份数

本合同共四份，正本和副本一式两份，甲乙双方各执正本和副本一份，具有相同的法律效力。

十六、其他约定

16.1甲乙双方认真阅读，充分理解本合同条款，签字盖章之日生效。双方履行合同约定的内容后，本合同自行无效。

16.2本合同未尽事宜，甲乙双方以诚信、平等合作的态度，另行签署谅解备忘录，妥善解决。

甲方(公章)：___________ 乙方(公章)：___________

法定代表人(签字)：___________ 法定代表人(签字)：___________

__________________________ __________________________

工程安装合同(6)

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、本着平等互利、协商一致的原则，《建筑法》和国家其他有关法律法规就华宇汽修厂前楼钢化玻璃安装达成以下协议，并签订本合同。

一、工程概况

1、工程地点:新河桥华宇汽修厂前楼大楼

2、结构形式：砖混、框架。

二、承包范围

1、承包楼层:二至五层，约193.8m。

2、合同内容及材料要求：

①12mm钢化玻璃运输安装；

②用1.5mm厚的不锈钢折板安装压条；

③安装800个玻璃挖洞×600的翻窗33个。

三、承包方式及价格

1、承包方式：包工包料

2、承包价格:四万五千八百五元整(￥)：45852元) ①玻璃85元/ m×193.8 m=16473元;

②不锈钢压条：24元/m×230m=5520元

③安装费:50元/ m(含上楼费用)×193.8 m=9690元; ④玻璃胶:5元// m×193.8 m=969元

⑤翻窗:400元/个×33个=13200元

四、工程质量

乙方应严格按照甲方的要求进行施工，承包的工程应达到当地质量检验站认可的优良水平。 2222222

五、工期:35天，即20xx年 月 日至20xx年 月 日止。

六、劳务费结算

甲方在现场支付乙方项目总款的60%，甲方在项目结束并通过甲方验收后一周内一次性支付余款。

七、现场管理

1、甲乙双方工作人员应严格遵守现场管理制度，在甲方负责人的统一领导下进行施工。双方密切配合相关计划、进度和材料供应，确保施工顺利进行；

2、施工人员应保持相对稳定，进出现场应戴安全帽，非施工人员不得进出现场；

3、乙方负责监督安全问题。

八、合同生效终止

1、20xx年合同订立时间 月 日;

2、本合同自双方签字之日起生效，工程竣工结算后终止；

3、本合同未尽事宜的，甲乙双方另行协商，作为合同附件，与本合同具有同等法律效力；

4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份；

5、本合同签订地址：

甲方： 乙方：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

年 月 日

工程安装合同(7)

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及相关法律法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就“三辰国际花园”5#楼温中央空调安装工程签订本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围及内容：工程范围为 三辰国际花园5#住宅楼， 共 计 家庭；工程内容是地温中央空调正常运行所需的所有设备，包括主机、井、生活热水、家庭测量系统、室内外所有管道和终端产品。早期配合所有土建预埋管件、线盒、套管的施工。

第二条 工程期限

1、本土木安装工程承包合同总工期为：自主体工程开始至主体工程验收合格后 个月完工。

2、在下列情况下，甲方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期应相应延长，延长原因结束后，延长期届满。但双方同意延长期限的，应当按照约定执行。

（1）甲方不能在合同规定的开工日期前10天向乙方交付施工图纸等技术资料，或不能提供施工现场、进入道路、施工用水、电源，影响乙方进入施工。

（2）不属于干燥系数范围内的重大设计变更；施工方法与设计规定不一致，影响进度的数量增加。

(3)施工过程中因停水停电连续影响8小时以上的。

（4）甲方现场监理工程师或工程师代表无故拖延签证程序，影响下一步施工人员；或拒绝在乙方送达的文件签字表上签字，导致乙方无法继续工作。

(5)甲方未按合同规定拨付预付款、工程进度款、采购材料价差，影响施工进度的。

（6）因不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、火灾、地震等）而影响工程进度的。

第三条 工程合同总价

1、本工程合同总价为总住宅建筑面积 ㎡* (元/㎡)，计 人民币(￥ )。本价格为初估价格，最终合同总价为住宅主体工程验收后实际建筑面积 ㎡* (元/㎡)，该价格包括：中央空调主机、各种室内外管网、生活热水、家庭计量系统及所有工程施工中发生的费用。

2、在下列情况下，合同总价应相应调整：

(1)双方确认合同总价内暂估价变化；

(2)设计发生重大变化；

(3)在施工过程中增加工程项目；

第四条 供应材料和设备

1、本工程所需的空调主机、终端设备、安装材料由乙方生产、生产或采购，必须是空调主机、终端设备和控制系统 由空调有限公司生产。

2、检验材料、设备：

(1)本工程所需的材料设备由乙方组织供应。

（2）所有材料、设备、成品、半成品均应附有合格证书，甲方或甲方指定的监理工程师应进行检查验收，材料验收合格证书签字后方可进入现场。未经甲方许可并签署出场证书的材料不得运出现场。

(3)对于已进场的物资，如发现不合格，负责供应物资的一方必须迅速将其运出场外。

（4）有资质证书的材料设备，任何一方有异议要求检验的，可以重新检验。检验合格后，检验费用由要求检验的一方承担；不合格产品的，由给料方承担检验费用。

（5）未经试验鉴定或试验鉴定为不合格材料、设备、部件的，不得用于本项目。材料人员失职或者其他原因造成不良后果的，由责任方负责。

（6）任何一方强迫另一方在本项目中使用不合格的材料、设备和部件的，应当记录签证，由此产生的一切后果由强迫一方负责。

第五条 工程质量及检验验收

1、乙方应向甲方提供2套施工图纸，以促进甲方的施工监督。乙方必须严格按照国家颁发的施工图纸、说明文件和有关规范进行施工。地温中央空调使用的地下水必须由有关资质的单位查明，并提交4份正式报告。确定井的最终深度，确保地温中央空调的长期正常使用。

2、甲方聘请的现场监理工程师或工程师代表必须书面通知乙方其姓名、身份、任务和工作权限。未知授权的，视为享有全权，甲方应对项目中的一切行为承担全部责任。

3、乙方必须书面通知甲方现场工程师或监理工程师施工现场负责人、技术负责人及其他管理人员的姓名、身份、工作职责和权限。

4、乙方应根据工程进度及时提供材料、设备证书、试验、压力试验、试验、报告等工程质量技术资料。材料替代必须经甲方同意并签证后方可使用。

5、乙方自检后，填写《隐蔽工程验收表》，通知甲方现场监理工程师或工程师代表检查验收。监理工程师应在收到通知后2小时内到现场进行检查。签证批准后，方可进行下一步施工。监理工程师未及时检查验收，乙方经质量检验部门检验确认合格后，也可隐蔽施工，甲方应承认并办理检验合格手续。如提出异议，甲方应对复查合格后的费用负责；乙方应对不合格者造成的工期损失负责。

6、安装完成后，乙方负责试运行或调试。试运行或调试所需的动力、燃料、油、材料、仪器、专用工具、技术劳动力费用以及施工中与其他单位发生的合作协调费用由乙方承担。

7、工程竣工验收应以施工图纸、图纸、技术交底记录、设计变更通知、国家颁布的施工验收规范和质量检验标准为依据。

8、项目竣工后，乙方应按规定整理并提供完整的技术档案，并向甲方发出竣工通知书。双方协商确定验收时间后，甲方应在20天内组织有关单位进行竣工验收。

9、验收合格后，双方应在5日内签署交接验收证书，并在15日内将项目移交甲方管理。 15 甲方应承担日内未派人接收的保管费用和损失 。本工程正式安装工期主体验收合格 一个月以上，五百元罚款一天以上，依次类推。

10、乙方应在交付前保管已竣工未验收的项目，甲方不得使用。甲方已使用的，视为交付验收。

11、工程交接验收后，保修期为1年，自竣工验收合格后第16天起计算。交接验收后，乙方应向甲方填写保修证书。

12、甲方应书面通知乙方施工造成的工程质量问题，并在约定的时间内进行维修。乙方在保修期内拒绝维修或通知后不到6小时的，甲方可以使用预留保修金自行请人维修，费用从保修金中扣除。

13、承诺工程质量和售后服务

(1)免费为所有产品设备提供终身维护和终身技术咨询服务。

（2）中央空调系统所有设备的保修期为1年。乙方应在保修期内免费提供维修或更换服务，因自身质量造成损坏或无法正常运行。保修期外，终身免费维修。更换配件时，乙方应以最优惠的价格提供，并确保价格不高于市场上类似商品的价格。

(3)中央空调系统末端产品在30分钟内到达现场，1小时内解决问题。

(4)中央空调设备(包括主机、潜水泵、主管道等。)2小时内到达故障，8小时内解决问题。

(5)乙方每年春秋两季免费维修中央空调系统两次。 第六条 变更施工设计

1、乙方交付的设计图纸、说明及相关技术资料均为施工的有效依据，甲乙双方不得擅自修改。

2、施工图纸的重大修改变更必须经原批准和设计单位同意，并在修改前2天办理设计修改订单。设计修改订单只有在甲方签证后才能实施。订单和修改图纸的数量与施工图相同，并作为合同的补充文件。

3、当修改图纸属于设计错误、设备变更、施工面积（体积）增加、结构变更、标准过高、工艺变更、地质条件与设计不一致时，责任方负责并调整合同成本（包括返工损失、停工、窝工、人员及机械设备搬迁、材料及构件积压实际损失）。

4、经甲方、设计单位或有关技术部门同意，乙方在保证工程质量、不降低设计标准的前提下，对修改设计提出合理化建议。

5、任何设计或工程变更确认后，涉及工程成本变更的，双方应签署书面变更协议，经双方现场工程师签字后生效。授权书明确规定，工程师未变更签字权的，还必须加盖本方印章。

第七条 双方负责事项

1、甲方

(1)甲方负责三通一平，乙方必须自带合格的水电计量表。

(2)根据施工区域的供水、供电、水压和电压，采取措施满足施工用水和用电的需要。

(3)确定管道等设施的定位标桩、标准点和坐标控制点。 （4）组织承包商和设计单位参与的施工图纸交底，做好三方签署的交底记录，并在5天内分发给相关单位。

(5)审核乙方工程进度月报，及时向乙方支付工程进度款。

（6）监理工程师或工程师代表派驻施工现场，监督检查工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况，处理设计图纸问题，设计变更签证、工程中间验收、工程进度拨款签证等必要签证；签署乙方交付的文件。

（7）组织项目竣工验收，配合乙方按合同规定的日期做好决算工作，及时结算项目余额。

2、乙方

（1）编制施工组织设计（或施工方案）、总施工进度计划、材料设备、成品、半成品、水电计划、竣工通知书、隐蔽工程验收表等。

(2)做好材料设备的采购、供应和管理，按照双方约定的分工范围进行。

(3)每月底前2天向甲方提交月度施工计划。

(4)严格按照施工图和说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完成交付。

（5）已安装的设备应在交付前保管，并清理现场。

(6)提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参与竣工验收。

(7)乙方在合同规定的保修期内负责免费维修。

第八条 结算和支付工程价款

1、乙方在工程竣工后，除实行一次性包死固定价格外， 天内，竣工结算文件应提交甲方审查，甲方应收到结算文件 考试在天内完成。

2、工程付款方式及时间：本合同签订后 甲方应在日内向乙方支付合同总价 %预付款，计人民币 元。室内管道材料和终端产品（风机计算和控制开关）到达施工现场。甲方验收合格后，甲方应向乙方支付合同价格 %预付款，计人民币 元。中央空调主机到达施工现场，甲方经甲方人员验收合格后，甲方向乙方支付合同总价 %预付款，计人民币 元。中央空调工程全部竣工，剩余工程款经双方验收签字后支付(合同总价除外) %保修金)。中央空调保修期为一年，保修金为合同总价 %，保修期满后，甲方确认无质量问题 一次性支付给乙方。

3、甲方应通过银行转账结算工程款。甲方不得在现场支付现金，除非乙方出具书面通知要求支付现金。

第九条 解决争议的方法

合同执行过程中发生争议的，双方应当及时协商解决。协商不成的，由签订合同的当地人民法院判决。

第十条 特殊条款

本合同条款对特殊情况有未尽事宜的，双方可以根据具体情况和有关规定约定特殊条款。

第十一条 附则

1、在本合同履行过程中，双方必须按照通知的要求签署传真、信函、电报、电子邮件等载体向对方发出的指令、通知、签证、结算书，否则也视为违约。

2、乙方发给甲方或第三方的变更、授权、验收、结算的文件、函件必须加盖乙方公章才能有效。

3、本合同其他未说明的事项，依照《中华人民共和国合同法》、国务院、建设部的有关行政法规和规章执行。

4、合同附件： (1)工程项目清单； (2)所有施工图； (3)施工图预算； 上述附件是本合同的一部分，具有相同的法律效力。

5、本合同正本4份，其中甲方2份，乙方2份。

甲方(公章)： 乙方(公章)： 法定代表人： 法定代表人： 日 期： 日 期：

工程安装合同(8)

发包人(甲方):

承包商(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，经甲乙双方充分协商达成下列协议，共同遵守。

一、 工程地点：。

二、 本工程承包形式：包装轻工及辅料。

三、 承包工程总成本：根据附件预算和结算表。

四、 施工期限：从 年 月 日开始至 年 月 每天完成所有项目，共计 工作日(期限内无水电等自然因素造成的停工不在此限内)。

五、付款方式：甲方按本项目分为三期付款。

第一期：合同签订后，乙方收到甲方工程预付款总成本的45%计算人民币：___________ 乙方立即启动项目，即合同生效。

二期：乙方涂料工进场甲方支付乙方工程款总成本的40%计人民币：_____________________

第三期：工程竣工验收后三天内向乙方支付工程尾款，即工程总造价的13%计人民币：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6、项目增减：甲方变更原计划时，甲方应通知乙方，经双方协商协议并在图纸上签字后方可施工。图纸和预算中不包括的项目，由双方现场人员代表签字的增减部分按现场数量和尺寸计算。还有待确定的项目。甲方确认项目后，需与乙方协商按预算单价和实际施工结算。如果预算中没有项目，双方应协商制作附加项目书。

7、工程验收：所有工程竣工后，乙方应书面或口头通知甲方验收。甲方收到通知后，应在三天内派人进行验收。验收时，必须按照施工图和国家标准进行验收。乙方应按照施工图和注明规范完成工作。甲乙双方在乙方通知期间未派人进行验收，三天以上作为验收手续。

8、争议解决方法：本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商或者调解不成的，任何一方有权向项目所在地人民法院起诉。

九、有效期：本合同自双方签字之日生效，双方可以单独签订补充合同。补充合同具有同等的法律效力，项目竣工验收付款后无效。

甲方负责向乙方提供水源和电源。

十一、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。《预算结算表》是本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方(签字)：

乙 方(签订)：

年月日：

工程安装合同(9)

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，协商签订本合同，共同遵守。

1、工程内容：不锈钢玻璃隔断，约22.5平方米

2、工程位置：重庆船舶工业公司办公楼4楼，甲方办公室

3、工程总价：¥ 5500元(人民币5500元)，不含发票价格

4、付款方式：合同签订当天预付总价的30%现金（即合同签订当天预付总价的30%现金）¥ 1650元)，工程安装完成后，余额以现金一次性结清。

5、施工安全：乙方应文明施工，尽量减少对周边地区的影响。乙方应对施工安全负全责。如发生事故，乙方应承担全部责任和费用。

6、施工方案：按双方协商方式施工，乙方提供草图，甲方确认。隔断为主体全磨砂钢化玻璃和外框不锈钢夹紧模式，中间无隔断。主体采用10mm磨砂钢化玻璃，平均水平方向为6-7块玻璃拼接，垂直方向为整块玻璃，尺寸由房间高度确定。双面不锈钢通过不锈钢板焊接，不锈钢板穿孔，用膨胀螺栓固定在墙壁或地板上（角钢），然后在双面不锈钢中垫木条，夹住磨砂钢化玻璃。80不锈钢高宽尺寸控制×50mm以内，不锈钢板厚度约1-2mm，长度由房间条件决定。墙体与不锈钢、不锈钢与玻璃、玻璃与玻璃之间用玻璃胶填充或固定，其他部位用填料填充，以增强房间隔断后的隔音效果。

7、施工周期：合同签订后20天内完成，保证施工时间和空间位置。

8、工程质量保证：玻璃在正常使用后一年内爆裂损坏，乙方负责免费更换。 本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字后生效，具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

年 月 日

工程安装合同(10)

发 包 单 位置:社会福利服务中心(以下简称甲方)

承 包 人:建筑工程有限公司(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法、《建设工程合同法》等有关法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本工程水电表安装工程的建设事项达成协议。

一、工程概况：

工程名称：

工程内容：水电表安装：

施工现场条件：以现场实际情况为准；

施工部位：

二、二。工程承包方式、承包范围及内容：

1、承包方式：包工包料。

2、合同范围及内容：3#楼2、3、4、6、顶层水电表安装(详见工程预算)。

三、合同工期:

1、乙方应严格按照甲方要求的工期组织施工，确保工期目标的顺利实现。本合同约定工程总工期为10日历日；开工日期为：20xx年5月25日，竣工日期为：20xx年6月5日。

2、乙方必须服从和执行甲方的安排。

四、质量标准：

本合同规定，本工程的质量必须达到“合格”的质量标准。质量不合格的，乙方负责返工，返工所需的材料、劳动力等全部费用由乙方承担。

五、计量合同价款和工程量:

1、本工程为包工包料，包干价为2.5万.00。

2、根据工程实际情况发生的工程变更，由甲乙双方书面签字为工程变更。

六、工程款及保修金的支付:

1、工程竣工并通过甲方验收后，乙方应将工程竣工资料全部移交。甲方应在乙方支付5%保证金之日起10天内支付本合同总结算价款的100%。甲方应在一年后（自工程竣工之日起）10天内一次性无息支付给乙方。

2、乙方工程质量、工期、安全文明施工不符合本合同约定的标准的，甲方有权延期支付工程款，直至乙方按甲方要求完成整改。由此产生的所有费用均由乙方承担，乙方无异议。

七、争议：

委托人与顾问应当协商解决违约或者终止合同造成的损失和损害赔偿；未达成协议的，可以提交有关主管部门进行调解；协商或者调解不成的，应当向人民法院提起诉讼。

八、合同生效:

1、本合同由双方法人或委托代理人签字或盖章后生效。本合同一式四份，甲方和双方各执两份。

2、本合同未尽事宜，双方协商解决。

3、本合同签订时间：20xx年5月 日。

4、签订地点：

甲 方： 社会福利服务中心 乙 方:建筑工程有限公司

法人代表： 法人代表：

委托代理人：

开户名称：

开户行：

户号：

日 期：

工程安装合同(11)

管道工程安装合同

合同编号:________________

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就建筑工程建设达成协议，签订本合同。

第一条 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程范围：

工程造价为:元整。(即:￥ 元）

第二条 工程期限

合同工期：根据国家颁布的工期定额，约定本合同工程的开工和竣工日期。 双方约定自 年 月 日 至 年 月 日竣工。

第三条 材料供应

乙方应根据工程预算表提供本安装工程所需的原材料。

乙方提供的安装材料必须符合国家标准。

第四条 工程结算方式

一、甲乙双方正式签订合同后，甲方应在7天内支付工程造价总额40英镑％给乙方。甲方未按合同支付的，工期自然推迟。

二、乙方收到甲方预付款后，三日内正式进入安装现场。

三、竣工后，甲方需要在7天内将剩余的.40％支付给乙方，剩余20英镑％项目使用后六个月内支付一次。如果项目未预见或变更，项目成本结算

按实际计算并一次付清。

四、支付方式：以银行转账、汇票或现金的形式支付。

第五条 工程验收

1、工程竣工后，乙方应负责整个工程系统的试验调试，试用期为30天，甲乙双方应验收工程试验结果。

二、工程交付使用后，甲方正常使用30天，视甲方验收而定。

第六条 保修维护

乙方提供管网系统的维护和维护服务，保修期：按照国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即乙方在两年内提供免费的设备和材料维护，两年后提供付费服务。

第七条 组成合同的文件

本合同的组成文件包括：图纸、工程材料表、预（概述）算书、双方相关项目谈判、简单变更等书面协议或文件，视为本合同的组成部分。

第八条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方： 乙方：

日期： 日期：

工程安装合同(12)

在安装工程中，机械设备的安装非常关键。机械设备的安装关系到整个安装工程是否符合预期要求，安装工程是否能达到预期效果。因此，在签订安装工程劳务分包合同时需要特别注意。以下是安装工程劳务分包合同的模型。感谢您的阅读。

安装工程劳务分包合同模型1

甲方：

乙方：

为进一步明确各自的责任，加强双方的合作关系，及时完成质量和数量的工作

一、 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容:室外路灯系统(涉及安装路灯的所有内容，详见工作量清单)

二、 承包方式:(清包)单包人工

三、 合同价格及计算方法

1、 劳动力成本：2、 合同总价:4。 结算和付款方式

1、 结算时，如果变更工程量增减超过3000元，参照《江苏省20xx安装工程计价表》计算定额人工，按每工44元计算。没有人的月生活费是1000元，工头是100元，余额的20%每月作为保证金在一年内结清。

2、 在施工过程中，甲方因乙方原因退出现场，甲方支付乙方已完成工作量，作为劳动工资，并在一天内退出现场。

3、 施工期间领取生活费，团队现场人员必须经项目部批准(按出勤人员和工日考核)，项目负责人签字后报公司领取。

五、 开、竣工日期：

1、 开工日期：

2、 竣工日期： 合同工期总日历天数：50天。

六、 分包工程工期和质量、安全文明施工

1、 按照总进度计划的要求，服从项目部的安排，与合同工期同步。

2、 乙方应对因乙方原因造成的工期延误而增加的费用负责，甲方有权对乙方处以罚款。

3、 乙方未在规定工期内完成施工任务的，甲方每天收取罚款人民币元，并有权拒绝支付已完成工作量的剩余劳动工资。

4、 按照国家安装质量标准、规范和设计要求进行施工。

5、 由于乙方的施工质量问题，乙方应无条件承担返工的所有费用和材料费用；甲方应支付因甲方材料质量问题造成的所有相关费用。

七、 材料供应及安全生产：

1、 乙方负责根据施工图参考工程进度，提前7-10天申报材料清单。乙方应妥善保管甲方提供的材料。由于甲方原因，材料不足、不及时、不到位，甲方负责停工和带材料。

2、 乙方为工程安排的所有施工人员必须具备相应的资质，并持证上岗。

3、 乙方应严格执行施工操作规范，并按照国家质量标准、规范和设计要求进行验收。如不符合国家资质标准，乙方应承担施工质量造成的所有返工费用。

4、 严格执行安全操作规程，做好操作人员安全教育，戴安全帽，配备操作人员必要的劳动保护，危及安全操作，甲方有权停止，乙方必须服从，施工前采取必要的安全措施，乙方对乙方非法操作造成的安全事故负责。

5、 乙方对安全责任负有相应责任，乙方成员应严格遵守安全生产规章制度，确保安全生产，坚决贯彻“安全第一、预防第一”政策，结合文明施工，做好安全防护工作，杜绝安全事故，项目安全事故，乙方承担相关责任和处理相关费用。

6、 甲方代表有权对乙方进度、质量、安全、文明进行监督管理，乙方应接受甲方代表的监督管理。

7、 甲方任命的甲方代表应提供乙方施工中的相关技术数据，如数据、错误或滞后，甲方应承担乙方造成的经济损失。

8、 乙方必须对所有施工人员进行安全教育和文明施工教育；建立健全安全生产教育培训制度，未经安全生产教育培训或考核不合格的员工不得上岗；甲方应配合本工作的管理和监督。如发生安全事故，甲方有义务协助乙方抢救紧急伤员，乙方应承担事故经济损失和善后处理费。

9、 乙方必须为其施工人员提供符合安全生产经营条件、机械设备和安全防护设备的费用。在乙方施工范围内，由乙方承担安全防护和文明措施造成的费用。

10、 安全用电，严格遵守用电规范，所有用电设备必须从开关箱取电，所有焊接、气割动火作业，必须申请甲方代表办理动火证明，配备灭火器，监护人，施工前清理周围可燃物。

11、 高空作业时，离地2米的上层人员必须戴安全帽，施工人员必须标准戴安全帽（正确戴安全帽，扣帽带），现场脚手架必须经验合格后方可使用。

12、 特殊工种必须持证上岗，严格按照规范操作，不得在施工现场吸烟，随地排便，上班时必须佩戴胸卡和工作服。工作服没有团队每人两套，安全帽一顶，由公司统一发放。项目结束后，公司将归还。如果不归还，每套50元将从乙方的劳动工资中扣除。

八、 质量保修

1、 质量保修期为一年，竣工日期为保修起始日期，甲方首先使用的设备为保修起始日期。

2、 工程保修范围和内容，乙方在工程保修期内承担工程质量保修责任，质量保修范围包括管道、设备等乙方合同的相关内容和其他内容（甲方负责维修设备及相关机械，乙方协助，支付乙方点工及相关费用）

3、 属于保修范围的项目，乙方应在收到保修通知之日起工作日内派人保修。乙方不在预定期限内派人保修，甲方有权委托他人保修，费用在

4、 乙方应承担分包施工质量缺陷造成的保修费和索赔费。由于甲方提供的材料本身的质量缺陷，乙方有权拒绝保修，不承担任何费用。

九、工人工资发放保障条款

乙方必须确保工人工资按照有关法律法规和公司标准，定期全额支付给每个工人，如乙方未能及时支付工人工资，导致工人上访或向有关部门投诉，甲方有权直接支付工程款，乙方仍必须承担以下违约责任：

1、 向甲方支付相当于扣除工人工资后剩余工作款的违约金，甲方有权不支付剩余工程款。

2、 乙方因乙方未能及时支付工人工资而产生负面影响的，乙方应承担因业主索赔或行政部门处罚而给甲方造成的经济损失。

九、 补充事宜

1、 本项目的合同价格和结算方式不含税款。甲方应负责纳税费用；乙方不承担项目竣工和任何验收的人际沟通费用。

2、 甲方提供住宿、施工现场、仓库、生活用水用电，乙方不承担任何费用。

3、 乙方不得再次分包，部分分包必须经甲方同意，乙方必须配备专业施工技术负责人和安全负责人（可为同一人）

4、 施工人员意外伤害保险由公司每人购买，费用在乙方工程费用中扣除。

十、 争议解决方法：苏州仲裁委员会仲裁解决不了协商。

十一、 违约责任：未履行上述条款中的任何一项视为违约，违约金约定为本工程劳动力成本总价的10%

十二、 签订合同的地点： 工地现场

本合同一式两份，签字生效，双方各执一份。本合同未明确部分受中国有关法律法规的限制。

甲方(公章)：___________　　　　　　　　乙方(公章)：___________

法定代表人(签字)：___________　　　　　法定代表人(签字)：___________

__________________________　　　　　　　__________________________

安装工程劳务分包合同模型2

发包方： (以下简称甲方) 分包方： (以下简称乙方)

甲方将依照《中华人民共和国合同法》承建合同 工程劳务分包给乙方。为明确甲乙双方的权利义务，结合工程实际情况，双方达成以下协议：

一、工程名称：一、工程名称：

二、建筑面积： 平方米

三、工程总额： 元

四、工程期限： 年 月 日至 年 月 日

五、质量等级：

六、工程款支付:开工一个月后支付: 项目完成后剩余1万元 付清。

七、乙方在施工过程中必须达到特殊工种持证率100%，技工持证率85%，平工持证率60%。

八、分包工程质量必须全部合格，甲方现场工程部质量监督负责人应按照国家规定的有关施工验收规范和标准进行验收和签发。

九、分包工期:乙方进场后按工程发放的生产工期施工，每延长一天，罚款 元，以此类推。

十、乙方个人所得税等相关税费由甲方代扣代缴，并向乙方出具纳税证明。

十一、临时设施水电费 方承担。

乙方必须与农民工签订劳动合同。

13、乙方必须严格按照《劳动合同法》、《建设部关于支付农民工工资暂行办法》等法律法规的规定支付农民工工资，不得拖欠或扣除工资。工资支付应编制工资表，并将签署的工资表报甲方项目部备案。

十四、本合同未尽事宜的，双方应当按照诚实信用的原则，按照有关规定协商解决。在此前提下仍不能解决的，应当向甲方所在地人民法院起诉。

十五、本合同一式 份，甲方持 份，乙方持 具有同等法律效力的，双方签字盖章后，生效分包工程竣工交验后自然失效。

甲方(公章)：___________　　　　　　　　乙方(公章)：___________

法定代表人(签字)：___________　　　　　法定代表人(签字)：___________

__________________________　　　　　　　__________________________

安装工程劳务分包合同模型3

发包单位： (以下简称甲方)

承包单位： (以下简称乙方)

甲乙双方共同完成 霍林河市政府 批准的 碧水豪庭一期 本项目本着分工合作的原则，明确相互权利、义务和经济责任，共同推进。根据《中华人民共和国经济合同法》、根据工程具体情况，国务院颁布的《建筑安装工程承包合同条例》和《内蒙古自治区建筑安装工程承包合同条例实施细则》签订本合同，共同遵守。

第一条:工程概况

1、 工程名称： 霍林郭勒市碧水豪庭一期2#、3#，5#楼

2、 工程地点:霍林郭勒滨河路

3、 工程范围及内容：

第二条工程建设的主要要求：

1、开、竣工时间：

本工程自 20xx 年 3 月 15 日开工至 20xx 年 6 月 15日以上工程全部竣工，双方约定合同工期为 90 天。

2、 工程质量：

工程质量达到合格标准。施工单位应当按照施工图纸和设计技术要求进行施工，对工程质量负责，符合国家有关施工验收规范和质量检验标准，确保工程质量。

第三条： 工程造价

双方确立本项目后，采取采取措施 劳务分包 合同方式。总成本按模板粘灰面积承包，每平方米承包。 元整，￥ 元/m²，最后，计算工程竣工后实际模板的粘灰面积。 第四条甲乙双方负责事项

1、经甲方核实确认后，乙方报告的月度工程量按比例分配，甲方分阶段支付乙方的人工费。

2、 乙方应及时向甲方提出设计和施工图纸的错误和漏洞，以避免损失。

3、 乙方确保文明施工，做好现场清理工作，清理现场，如遇施工检查和卫生检查，乙方应采取积极行动，清理现场，项目完成后，乙方应堆放各种材料和周转材料，否则按甲方现场管理办法处罚。管理公司、监理公司、大承包商因安全文明施工不符合要求对甲方处以罚款的，甲方应全额处罚乙方。

4、 乙方必须提前7天提出每层材料的材料计划，否则乙方应对因材料不及时而影响的工期和人员工资负全部责。(按每人每天计算:大工:300元/天。小工:150元/天)

5、 乙方施工质量不合格，造成返工、材料损失和浪费的，按照大承包商施工现场管理规定处罚。

6、 乙方对乙方经营、指挥、管理不当造成的安全事故负责，甲方不承担任何责任。

7、 乙方负责工人的随身工具，特种作业人员必须持证上岗。

8、 乙方必须配备专职施工人员、安全员和技术人员。

9、 乙方施工人员必须服从甲方项目管理的监督检查。

第四条人工费的支付方式和责任

1、 甲方按工程进度按月支付人工费，甲方每月5日至10日总结工程量。乙方出具工资表，甲方负责向个人发放工人工资。甲方按总人工费的70%分配给个人。乙方支付的不足部分，剩余甲方在主体验收合格后支付主体总人工费的80%，所有模板工程完成后支付给所有模板工程总人工费的80%，剩余20%在工程验收合格后一个月内支付所有清包人工费。

2、 甲方未按上述规定支付劳动费的，乙方有权停止施工或申请仲裁，甲方应按照《劳动法》的有关规定给予赔偿。

第五条违约责任和赔偿

1、 合同签订生效后，因不能按照合同条款兑现而造成延误工期的经济损失的，由问题发生的责任方负责，并按规定赔偿。

2、 甲方未按合同规定履行其责任，除延长竣工日期外，还应赔偿乙方造成的实际损失。

3、 乙方应按合同违约责任条款和规定支付逾期违约金，工程交付时间不符合规定。

4、 如乙方组织不利或人力不足不能保证进度计划的完成，甲方有权清除乙方，造成的损失由乙方承担。

5、 乙方因施工质量不合格进行返工、维修，造成的材料费、人工费全部由乙方承担。

第六条本合同双方签订后生效，在所有项目竣工验收和项目结算后无效。任何一方不得擅自修改或终止。如需修改或终止，应经双方协商同意，并另行签署。因此，提出修改或撤销合同的一方应负责赔偿损失。

第七条合同正本一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方(公章)：___________　　　　　　　　乙方(公章)：___________

法定代表人(签字)：___________　　　　　法定代表人(签字)：___________

__________________________　　　　　　　__________________________

工程安装合同(13)

安装工程的范围包括电气、通风、给排水、设备安装等工作内容，那么如何撰写安装工程分包合同呢？以下是第一模型网络编制的安装工程分包合同，欢迎参考阅读。

安装工程分包合同模型

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、城市信用的原则，经甲乙双方协商签订以下协议：

第一条 工程概况

(一)工程名称：

(二)工程地点:

(三) 工程内容： 水电安装工程

第二条 承包范围： 所有水电工程的地下室给排水、电气、防雷接地、护线盒配管、装电箱、穿电缆电线、调试及预埋安装工程。

第三条 合同工期

开工日期： 20xx 年 4 月 竣工日期： 20xx 年 9月 合同工期总日历天数 500 天。

第四条 质量标准

工程质量标准： 市优

第五条 合同价款：

建筑施工图所示的区域 元/㎡(包装加工工具)计算。甲方应根据施工图所示的面积与乙方结算。(详见附件)

注：该价格是结构工程质量为“市优”的价格。综合单价包括以下费用：材料费、人工费、型机械费、管理费、利润、风险费、不可预见费、医疗工伤保险费、文明施工费、工伤事故处理费等。

a、工程款的支付和结算方式：乙方完成地下室工程量后，甲方可按实际工程量的50%结算进度款，乙方完成工程量后，甲方可结算进度款±每10层以上(甲方主合同支付为准)总工程量，甲方可按实际工程量的60%结算进度款。

b、项目付款的支付和结算方式：甲方应及时向乙方发布项目总进度目标或阶段进度目标，并于每月26日向乙方发布下个月进度计划。乙方按月度进度计划按时完成施工任务，甲方按实际工程量的90%及时为乙方办理月度进度款结算支付手续；乙方不能按月度进度计划完成任务，甲方将按实际工程量的75%为乙方办理月度进度款结算支付手续。其余10%~25%作为工程质量保证金，在工程主体结构封顶后2个月内无息退还(无质量等问题)。(注:退还质量保证金时，必须附“分项工程质量验收表”，否则不予退还。)

第六条 施工要求

(1)预埋给排水管道，安装卫生洁具，安装泵房管道及设备，排水管接至第一检查井。

(2)电气工程线管预埋、配电箱、桥梁、灯具安装，包括各种开关、插座、母线槽、桥梁、电缆、电力施工变配电室承包范围外的接线，电源接线至配电箱上端(业主分包除外)。

(3)电话、电视等监控线路预埋部分的配管和安装。

(4)消防安装工程:消防施工图中的消防管道预埋安装。

(5)预埋人防套管和防爆地漏，安装防排烟系统。

(6)水电及消防预埋洞、补洞吊板洞、水电线槽、线盒堵塞及修复。

(7)基础防雷、屋面防雷带均压环等。

(8)甲方提供的施工图中包含的所有安装工作内容和定额。

(9)配合组织验收整理，收集完善施工资料，办理水电竣工资料。

第七条 承包方式：

（1）包装材料、劳动力、质量、工期、安全、现场文明施工、验收、成品保护、小工具、定额损失等费用。

第八条 支付履约保证金

1、乙方在签订合同时向甲方支付履约保证金 ￥300000.00 元(现金)。

2、履约保证金是乙方在完成本工程承包义务过程中按合同质量要求和进度要求的经济保证。

3、如乙方未按质量、进度履行义务，或乙方无故退出，乙方同意甲方可全额没收乙方的履约保证金，完成的在建工程量不予结算，乙方人员无条件清理，不得损坏已建工程。

4、工程竣工后，甲方应在七天内无息退还乙方履约保证金。

第九条 工程承包单价及结算方式：

A、计价方法：综合单价由人工费、小型机械费、管理费、利润、医疗工伤保险费、文明施工费、工伤事故处理费等费用组成。

上述综合单价包括合同范围内的所有工作内容。乙方应按甲方要求完成相应的工作内容，方可按规定的单价进行预结算。

B、计时工原则上不会发生，如果确实发生，必须经项目经理同意才能结算。

C、乙方已了解现场施工环境条，熟悉施工图纸，并综合考虑了报价中的施工难度。在施工过程中，不得因任何原因降低施工质量、延误工期、提高单价。

D、工程款的支付和结算方式:乙方每月月底向甲方申请工程进度款，按甲方确认的形象进度先结算80%进度款，剩余20%的质量保证金自工程竣工后20天起退还15%，待工程竣工验收后退还5%(无质量等问题)。

E、结算步骤：项目负责人本月出具乙方已完成的项目任务单，经项目质量安全人员和材料人员验收签字后提交项目预算员审核，项目经理批准，公司合同会计部门结算审核。主管领导签字后，公司财务应按合同支付项目款。

F、甲方按“江西省20xx年工程预算定额建筑面积计算规则”计算建筑面积，并与乙方结算。

第十条 工期要求

1、乙方必须满足甲方的工期要求，并在规定的时间内完成所有的合同范围。乙方因乙方组织等原因拖延工期或无故停工的，每天罚款1000元，乙方不得有异议。

2、施工按甲方要求的进度计划进行，工期按甲方与施工单位签订的合同规定和施工单位的要求进行。除春节（农历正月初八）、端午节、中秋节三天外，双挥杆、秋收、春耕等不得在假期停工。需要补贴的，由乙方承担。

第十一条 工程质量标准

1、质量等级：优秀

2、工程质量标准按照国家现行施工验收规范进行施工验收。并按照GB50204-20xx国家现行验收规定执行。

3、乙方承包的工程质量必须符合技术交底单规定的质量标准。

4、乙方施工质量不符合设计要求，质量不合格的，由乙方承担返工费用和甲方造成的一切经济损失，返工延误的工期不得延误。

第十二条 双方责任

(一)甲方责任:

1、甲方负责向乙方提供施工图、变更通知等相关技术资料，进行技术交底，并按照现行国家规范和企业技术标准进行质量检验和验收。

2、甲方负责为乙方提供临时的生产生活设施和饮食条件，并自行承担费用。

3、甲方负责乙方人员在开工30天后支付生活费（按400元/月支付）。如果施工质量和文明施工在7天内不符合甲方要求，甲方有权终止合同，工程量不予结算。

4、将工程施工进度计划任务分配给乙方，并督促乙方按时、保质、保量完成。

5、按照进度计划约定的时间，组织有关部门对乙方已完成的分项工程进行验收。

6、甲方有权责令乙方退出违反现场管理制度，扰乱现场秩序，经教育不变的。

7、根据公司和项目部制定的相关制度，协助乙方办理劳务合同，管理乙方。

8、组织工程竣工验收，办理竣工结算。

(二)乙方责任:

1、乙方人员进入现场后五天内，应将人员名册和身份证复印件提交项目部。乙方对未及时报告名册的乙方员工，如发生纠纷和工伤事故，一切后果由乙方承担。

2、乙方进入现场后，负责人必须留在现场，配备施工人员，不得无故离开或更换人员，保持团队基本稳定，否则乙方承担全部经济损失；未经甲方同意，经批评教育，处以罚款。

3、遵守施工现场的规章制度，服从现场管理人员的指挥，根据实际施工需要加班。

4、乙方应办理甲方提供给乙方使用的机械设备的接收手续，并有义务进行维护和维护。如果机械设备损坏或丢失，乙方应按原价赔偿。

5、乙方必须按照设计要求、变更通知书、图纸审核要求等相关技术资料进行施工，按照现行国家标准和企业技术标准进行验收，做好团队质量、安全技术披露和管理，按时、质量、数量完成甲方发布的工程施工任务。

6、乙方必须配备足够的劳动力、管理人员和小型工具，以满足项目进度的施工需要。乙方应对施工质量造成的返工等工作损失负责，工期不得延误。

7、在施工过程中和每道工序结束后，负责清理现场。

8、执行甲方制定的质量、安全、工期、文明标准施工规定，做好乙方团队人员管理，严格控制质量和安全，严格按照现行安全操作规程和规范执行。有权拒绝非法指挥，并及时向甲方现场施工负责人报告。

9、乙方应确保施工安全和第三方安全。乙方因施工不当、违反操作规程、造成施工伤亡的，必须承担全部责任，并承担由此造成的一切费用。

10、乙方应承担施工中因乙方原因造成的停工、返工、成品损坏、施工质量造成的一切经济损失和法律责任。

11、 在施工过程中，如发现设计错误或严重不合理，应立即书面通知甲方。

12、积极配合甲方施工人员和材料人员验收每批进场材料的质量和数量。

13、乙方不得将合同内容分包给第三方施工。一旦发现甲方有权将合同分包给其他团队。

14、乙方必须遵守国家法律、法规和甲方的有关规定，倡导合作精神，不得打架、吸毒、赌博、嫖娼。情节严重的，送公安部门处理。

第十三条 材料和设备的管理规定

1、乙方在施工过程中应合理使用材料和附件，工程耗材和附件按甲方规定的标准作为限额，浪费材料和随机锯材料，每次罚款500元。

2、乙方必须在施工过程中节约材料，并在现场清理所有完工材料。

3、现场材料必须分类堆放整齐，以保持施工现场整洁文明，道路畅通。

4、乙方在施工过程中按甲方预算材料消耗量作为材料限额标准。乙方实际使用超过预算控制总量的，乙方应承担超额部分的采购成本和超额部分材料金额的30%罚款；如有余额，甲方应按定额预算单价计算余额部分的材料费用与乙方分享。

第十四条 安全文明施工管理：

1、 根据项目经理部的文明施工规划，对安全帽和胸卡有严格的要求：项目主要经理佩戴红色安全帽；一般项目经理佩戴白色安全帽；工人佩戴黄色安全帽。

2、 当团队进入现场时，每个成员必须在安全部门进行三级安全教育，履行签字程序，并承担遵守规章制度和纪律的义务。

3、 乙方进入现场后，应签署安全生产责任书。团队应每天在班前进行安全交底，并每周进行安全总结。乙方应对因非法作业造成的伤亡负责。文明施工必须按照规章制度进行，每个作业点每天都要保持整洁，每天都要清理。

4、 乙方必须严格按照安全操作规程施工，否则后果由乙方自行承担，乙方必须遵守甲方制定的安全生产规章制度和奖惩制度。

5、 甲方只承担协助调查和区分责任的义务，不承担任何责任和经济损失。乙方应对非工伤事故负全部责任，并承担经济损失。乙方未经甲方同意，乙方应私下增加或减少人员，无论是否发生工伤或非工伤事故。

6、 教育工人遵守法律、纪律和相应的企业规定，严禁家庭成员和儿童进入施工现场，否则每人罚款100元后将被清除。

7、 宿舍、办公区、其他公共场所不得乱画乱贴，不得招收“三无”人员，不得让他们留在施工现场宿舍。否则，如果发现一人次，将被罚款100元。

8、 乙方在施工过程中发生冲突，应及时向现场负责人报告，寻求讨论解决方案。严禁聚众打架。施工现场发生打架事件的，每人罚款1000元/次。违法的，送公安机关处理。项目部不承担任何费用。同时，队长管理失控，处罚1000元/次。如果再次发生，将加倍严厉处罚。

9、 乙方应做好施工现场的文明施工，材料堆放整齐，施工机械清洁，生活区清洁。食堂用餐文明有序，宿舍照明电线不得私下拉，违反项目部规章制度罚款，严禁在宿舍赌博。负责团队宿舍卫生，做好相应的文明施工工作，并派团队兼职安全员负责安全文明施工的监督检查。

第十五条 违约责任

乙方有下列情形之一的，甲方有权终止合同，取消乙方合同资格，没收保证金，责令乙方立即退出：

1、中途自动退场；

2、不服从项目部管理，工种配合不能满足施工需要；

3、连续三次验收质量达不到合格水平；

4、严重违反社会治安管理规定。

第十六条 其他约定条款

(一)本合同未尽事宜，经双方协商同意签订补充协议。补充协议作为本合同的副本，具有与原合同相同的法律效力。

（2）在合同实施过程中，应以对项目负责、真诚团结、密切合作的态度，从整体情况出发，友好协商解决个别有争议的问题，或通过上级主管协商解决。在协商解决问题的过程中，不得终止工作，延误工期，否则必须承担由此造成的损失。

(三)本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

(四)本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，效力相同。

甲方： 乙方：

代表签字： 代表签字：

联系电话： 联系电话：

年 月 日 年 月 日

安装工程分包合同模型

甲方：蒙西建设集团有限公司 (简称甲方) 乙方： (承包人身份证号: )(乙方)

第一，分包范围：

1、蒙西文化广场工程水、电、暖施工图包含的所有工程内容，以及土建雨水管部分，以及消防、空调、通风、电梯、弱电、智能预埋。但不包括消防报警联动、电梯安装、消防工程（乙方预埋部分）、发电机安装、高低压配电、供水系统、电子对讲机和弱电工程(乙方只施工预埋件)。

2、预结算、数据、材料检测费用在承包范围内自行进行。

二、工期：

1、开工日期:20xx年

2、工期总日历：工期记录

三、合同价格：

参照建设公司与开发公司的主合同，在主合同结算的前提下，浮动总价的20%为结算依据。

四、收费标准：

1、乙方应向甲方支付总承包管理费，甲方应根据建设方审核的安装工程总造价收取以下总承包管理费：

(1)甲方收取乙方总价的20%

甲方收取总承包管理费后，不计入其他费用。上述总承包管理费包括乙方施工过程中发生的管理费和税费（材料发票由乙方自行承担）。

五、工程质量：

1、本工程质量保证。

2、本工程的安装材料必须符合国家、内蒙古、呼和浩特的图纸设计和有关规定。

3、甲乙双方在施工过程中严格遵守内蒙古呼和浩特市的施工规范和有关规定。

4、安装工程不符合本条款第一条规定的，应当按照蒙西公司的要求处罚。

5、为保证本工程施工质量，乙方100万元。如果达不到本条款第一条的规定，质量保证金将被没收。如果达到本条款第一条的规定，质量保证金将按以下几个阶段退还给乙方。项目六层退保证金1万元，十五层退保3万元，项目封顶退保证金3万元。

六、工程进度：

1、乙方严格按照甲方总承包合同工期和工程施工进度计划执行。+0.00后，按月审计产值70%，扣除甲方管理费20%后支付。主体封顶验收合格后，按甲方审计产值80%，扣除管理费20%后支付。

2、乙方不符合总合同和项目部施工进度计划的要求，按照总合同的有关规定执行。

3、甲方有权监督乙方的施工进度和劳动力配备。乙方在施工过程中，如因乙方自身原因影响整体施工进度，工程质量不符合甲方要求，甲方有权终止合同，扣除管理费后70%结算，其余视为违约金，不再结算。

七、工程安全生产、文明施工：

1、在本工程施工过程中，乙方严格执行国家安全生产法规和内蒙古呼和浩特市的有关规定。

2、杜绝违章作业和施工。

3、乙方应承担施工过程中乙方责任造成的所有安全事故的法律和经济责任。

4、乙方必须遵守甲方项目部安全文明施工管理制度和公司管理制度。

5、乙方在施工过程中，必须服从甲方对安全文明施工的管理和监督，配合甲方满足文明施工现场评价的要求。

6、乙方所有施工人员必须接受三级安全教育和培训。特殊工种必须持证上岗，并将相关文件复印件提交甲方、项目部相关职能管理人员。

7、甲方有权警告、罚款、停工、整改和终止乙方的违法行为。

目前第一页共2页12页

本文由七九论坛发布：七九社区 » 工程安装合同书（汇集13篇）

原文链接：https://www.79lt.com/4789.html