工程担保合同(实用18篇）

工程担保合同(1)

委托保证合同(试行)由总承包商支付(供应)

编号:(工字)第号

委托保证人(总承包商，以下简称甲方)：

住所：

法定代表人：

电话：传真：传真：传真：

保证人(以下简称乙方)：

住所：

法定代表人：

电话：传真：传真：传真：

鉴于甲方与（以下简称供应商）签订的号码为销售合同（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意向供应商提供付款担保，甲乙双方协商签订本合同。

第一条定义

本合同所称总承包商支付担保，是指乙方向供应商保证甲方未按主合同约定支付货款时，乙方按本合同约定支付货款的行为。

第一条定义

本合同所称总承包商支付担保，是指乙方向供应商保证甲方未按主合同约定支付货款时，乙方按本合同约定支付货款的行为。

本合同所称货款是指。

第二条保证范围和保证金额

乙方保证的范围是甲方应向供应商支付的主合同约定的货款。

乙方保证的金额为甲方应支付的%，最高金额不得超过人民币__元(大写:)。

第三条保证的方式和保证期

乙方保证的方式为：连带责任保证。

乙方保证期为：自本合同生效之日起至主合同约定的甲方履行付款义务期满之日起。

甲方与供应商协议变更主合同的付款时间，经乙方书面同意后，保证期按变更后的时间进行相应调整。

第四条承担担保责任的形式

乙方以代为支付的形式承担担保责任。甲方未按主合同约定向供应商支付货款时，乙方应向供应商支付货款。

第五条担保费和支付方式

担保费率根据担保金额、担保期限、风险等因素确定。

双方确定的担保费率为： 。

本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费

元(大写:)。

第六条反担保

甲方应按乙方要求向乙方提供反担保，双方应另行签订反担保合同。

第七条乙方的追偿权

乙方按合同约定承担担保责任后，有权要求甲方立即归还乙方赔偿的全部款项和乙方实现债权的费用。甲方应自乙方赔偿之日起支付企业银行同期贷款利息和罚息，并按上述赔偿金的%一次性支付违约金。

第八条双方的其他权利义务

乙方应在甲乙双方签订本合同并收到甲方支付的担保费之日起向供应商出具《总承包商支付（供应）担保》。

如果甲方需要更改名称、业务范围，请注意 注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或合并、分立、重组等重大经营措施应提前30天通知乙方；损失、诉讼等事项应立即通知乙方。

未经乙方同意，甲方不得与供应商修改或变更主合同；未经乙方书面同意，甲方不得将其主合同的权利和义务转让给第三方。

甲方应全面履行主合同，及时通知乙方主合同的履行情况，并积极配合乙方进行定期或随时的检查和监督。

第九条解决争议

本合同发生争议或争议时，甲乙双方可通过协商解决，协商不成的，应通过第一款约定的方式解决：

向法院起诉；

提起仲裁。(注明仲裁机构名称)

第十条甲乙双方约定的其他事项

第十一条合同的生效、变更和终止

本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。

本合同生效后，甲乙双方应协商补充、修改、变更、终止本合同，并签订书面协议。

第十二条附则

本合同一式份，甲乙双方各执份。

甲方：乙方：乙方：

法定代表人：法定代表人

(或授权代理)(或授权代理)

年月日年月日

 

工程担保合同(2)

甲：

乙：

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证设计使用年限内建设工程质量，工程建设单位（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方）签订以下质量责任合同。

第一条本建设工程项目

质量目标为工程，施工单位应当在设计使用年限内终身对本建设工程的施工质量负责。施工质量负责人___。

第二条甲乙双方的权利和义务

1．严格遵守国家有关法律、法规和交通部的有关规定。

2．严格执行工程施工合同文件，自觉按合同办事。

3．双方的建设业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

4．发现对方在施工业务活动中违反有关规定，有权及时提醒对方纠正。

5．发现对方严重违反施工合同文件的，有权向上级有关部门报告，建议处理并要求通知处理结果。

第三条甲方的义务

1．甲方应及时向乙方提供相关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。

2．甲方及时向乙方提供建设用地，及时解决项目占地范围内未拆除的建筑物等障碍物。

3．甲方不得指示乙方不按照法律、法规、工程施工强制性标准和施工规范开展工程施工活动。

4．甲方应按施工合同约定支付工程款。除施工合同约定外，甲方不得以任何借口扣除工程款或拖延工程款。

5．甲方不得向乙方明确建议单位或个人承包或分包本工程的施工任务。

6．甲方不得以任何理由要求回扣或其他好处。

第四条乙方的义务

1．乙方应具有与本工程相应等级的施工资质证书。

2．乙方不得允许其他单位或个人以乙方名义承担本项目的施工任务，也不得分包或非法分包本项目的施工任务。

3．乙方必须严格发行施工合同，按照投标承诺及时到位的施工技术人员。原则上，施工技术人员不得擅自更换。因特殊原因需要更换的，必须经业主书面同意。

4．乙方必须建立施工现场临时试验室，配合相应的试验人员和设备，并取得施工现场临时试验室资质证书。各种试验应当按照有关规定进行，试验资料应当真实、完整、统一归档。

5．乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范进行施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

6．乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有误的，应当及时提出意见和建议。

7．乙方与甲方、承包商或指定分包商之间的所有关工程质量、进度和费用的信件和报表应分类并保存；施工技术资料应真实、完整。

8．乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，乙方应拒绝使用检验不合格的产品。

9．乙方不得暗示材料和设备供应商提供使用不合格或质量差的材料和设备。

第五条违约责任

1．甲方及其工作人员违反本合同第二、第三条的，依照国务院《建设工程质量管理条例》的有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，予以赔偿。

2．乙方及其工作人员违反本合同第二、第三条的，依照国务院《建设工程质量管理条例》的有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，予以赔偿。

第六条本合同的有效期为甲乙双方自签订之日起至项目设计使用年限之日止。

第七条本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经双方签订后立即生效。

第八条本合同甲乙双方各执一份，交监督单位一份。

甲方单位：(盖章)___________________________________________

法定代表人：________________________________________________________________

地址:__________________________________________________________________

电话：_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

工程担保合同(3)

甲方:________________

乙方:______________

根据业主的申请，我方愿以保证的方式向贵方提供以下担保，就业主履行主合同约定的工程款支付义务：

1.保证范围和金额

我们的担保范围是主合同约定的工程款。本保函所称主合同约定的工程款，是指除工程质量保证金外，主合同约定的合同价款。本公司保证的金额为主合同约定的工程款____%，最高金额不得超过人民币___________________________

二、二。保证的方式和保证期

我们保证的方式是:连带责任保证。我们保证的期限为：_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________经我方书面同意，贵方与业主协议变更工程款支付日期的，保证期按变更后的支付日期进行相应调整。

三、承担担保责任的形式

我们以代为支付的形式承担担保责任。业主未按主合同约定向贵方支付工程款的，我方应在保证金额内支付。

四、代偿安排

如果贵方要求我方承担担保责任，应向我方发出书面索赔通知和业主未支付主合同约定的工程款的证明材料。索赔通知应当说明索赔金额和支付款项应当到达的账户。当贵方与业主因工程质量发生争议，业主拒绝向贵方支付工程款时，贵方要求我方履行担保责任，并提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检验机构出具的质量说明材料。收到贵方书面索赔通知及相应证明材料后，我方应在__________________________

五、确保责任的解除

1、在本保函承诺的保证期内，贵方未书面向我方索赔保证责任的，自保证期届满第二天起，我方保证解除责任。

2、业主按照主合同约定履行工程款全部支付义务的，自本保函承诺保证期届满后第二天起终止责任。

3、当我方按照本保函向贵方履行担保责任的金额达到本保函金额时，保证责任自向贵方支付（从我方账户支付）之日起终止。

4、按照法律、法规的规定或者其他应当解除我方担保责任的情形，我方在本担保项下的担保责任也应当解除。在我们解除保证责任后，贵方应自我们解除保证责任之日起________________________

六、免责条款

1、如果业主因贵方违约而无法履行义务，我方不承担担保责任。

2、依照法律、法规或者贵方与业主另行约定，免除业主的部分或者全部义务的，我方也免除相应的担保责任。

3、如果您与业主协议变更主合同，如果业主责任增加，我们的担保责任增加，我们需要书面同意，否则我们将不再承担部分担保责任。

4、业主因不可抗力无法履行义务的，我方不承担担保责任。

七、解决争议

由于本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为____法院。

八、保函生效

本保函自法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。

甲方(公章)：___________

乙方(公章)：___________

____________________________

 

工程担保合同(4)

发包人(全称)：______________________________

承包人(全称)：______________________________

根据《中华人民共和国建筑法》，发包人和承包人、经协商一致，《建筑工程质量管理条例》和《建筑工程质量保证办法》，对于___________(项目全称)签署工程质量保证书。

1.工程质量保证的范围和内容

承包人在质量保证期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方的约定，承担本工程的质量保证责任。

质量保证范围包括基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、卫生间、房间、外墙防漏、采暖冷却系统、电气管道、给排水管道、设备安装装修工程等双方约定的工程。双方同意具体保修内容如下：施工承包范围内的所有项目均为保修内容：

二、质量保修期

双方按照《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期约定如下：

⒈基础工程和主体结构工程是设计文件规定的合理使用寿命；

⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙防漏为__年；

⒊装修工程为/年；

⒋电气管道、给排水管道、设备安装工程为2年；

⒌供暖和冷却系统为___个供暖期，供冷期；

⒍住宅小区给排水设施、道路等配套工程为__年；

⒎其他项目的保修期限约定如下：无

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保证责任

⒈承包商应在收到保修通知之日起7天内派人保修属于保修范围和内容的项目。

三、质量保证责任

⒈属于保修范围和内容的项目，承包人应当自收到保修通知之日起7日内派人保修。承包人未在约定期限内派人保修的.，如果发包人书面通知承包人在要求日期内（10天内）仍未响应和实施保修工作，发包人将安排人员进行维修，维修费用将在审计后从保修金中扣除。

⒉发生紧急抢修事故的，承包人应当在收到事故通知后立即到达事故现场进行抢修。

⒊涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，并按照《房屋建设工程质量保证办法》的规定采取安全防范措施；原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位应当提出保修方案，承包人应当实施保修。

⒋质量保证费用由质量缺陷的责任方承担。因承包人施工质量原因进行维修的，维修部位的保修期相应延长。

四、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：保修期自工程竣工验收合格之日起无息退还保修金。

本工程质量保证书由施工合同发包人和承包人在竣工验收前共同签订，作为施工合同附件，有效期至保修期满。

发包人(公章)：承包人(公章)：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

_______________________________________________________

 

工程担保合同(5)

委托担保人(总承包商，以下简称甲方)：

保证人(以下简称乙方)：

鉴于甲方与（以下简称供应商）签订的号码为销售合同（以下简称主合同），乙方接受甲方委托，同意向供应商提供付款担保，甲乙双方协商签订本合同。

第一条：定义

1、本合同所称总承包商支付担保，是指乙方向供应商保证甲方未按主合同约定支付货款时，乙方按本合同约定支付货款的行为。

2、本合同所称货款是指。

第二条:保证范围和金额

1、乙方保证的范围是甲方应向供应商支付的主合同约定的货款。

2、乙方保证的金额为甲方应支付的%，最高金额不得超过人民币__元。

第三条:保证的方式和期限

1、乙方保证的方式为：连带责任保证。

2、乙方保证期为：自本合同生效之日起至主合同约定的甲方履行付款义务期满之日起。

3、甲方与供应商协议变更主合同的付款时间，经乙方书面同意后，保证期按变更后的时间进行相应调整。

第四条承担担保责任的形式

乙方以代为支付的形式承担担保责任。甲方未按主合同约定向供应商支付货款时，乙方应向供应商支付货款。

第五条担保费及支付方式：

1、担保费率根据担保金额、担保期限、风险等因素确定。

2、双方确定的担保费率为:______。

3、本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费人民币(大写:)。

第六条反担保

甲方应按乙方要求向乙方提供反担保，双方应另行签订反担保合同。

第七条乙方的追偿权

乙方按合同约定承担担保责任后，有权要求甲方立即归还乙方赔偿的全部款项和乙方实现债权的费用。甲方应自乙方赔偿之日起支付企业银行同期贷款利息和罚息，并按上述赔偿金的%一次性支付违约金。

第八条双方的其他权利、义务

1、乙方应在甲乙双方签订本合同并收到甲方支付的担保费之日起向供应商出具《总承包商支付（供应）担保》。

2、甲方变更名称、经营范围、注册资本、注册地、主要经营机构所在地、法定代表人或合并、分立、重组等重大经营措施的，应当提前30天通知乙方；损失、诉讼等事项应当立即通知乙方。

3、未经乙方同意，甲方不得与供应商修改或变更主合同；未经乙方书面同意，甲方不得将其主合同的权利和义务转让给第三方。

4、甲方应全面履行主合同，及时通知乙方主合同的履行情况，并积极配合乙方进行定期或随时的检查和监督。

第九条解决争议

本合同发生争议或争议时，甲乙双方可通过协商解决，协商不成的，应通过第一款约定的方式解决：

1、向法院起诉；

2、提起仲裁。(注明仲裁机构名称)

第十条甲乙双方约定的其他事项

______________________________________________________________________________________________

第十一条合同的生效、变更和终止

1、本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。

2、本合同生效后，甲乙双方应协商补充、修改、变更、终止本合同，并签订书面协议。

第十二条附则

本合同一式份，甲乙双方各执份。

甲方：乙方：乙方：

法定代表人(或授权代理人)：法定代表人(或授权代理人)：

________________________

 

工程担保合同(6)

甲方(担保人)：_____公司

法定代表人：___________________________

地址：______________________________

邮编:_________________________________

联系电话:____________________________________

乙方(被担保人)：_________

法定代表人：___________________________

地址：______________________________

邮编:_________________________________

联系电话:____________________________________

本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于___________年___________月___________日在___________市订立。

鉴于：

经协商，甲乙双方达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下：

第一条乙方支付义务在_______________________________________________________________甲方愿意利用其担保经营权为乙方向业主提供担保责任。根据《中华人民共和国合同法》，为明确双方的权利义务、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规定，甲乙双方经平等协商签订本合同。

第二条根据《中华人民共和国担保法》的有关规定，甲方愿意根据合同的担保条款，为乙方与承包商签订的施工合同提供连带责任担保。

第三条乙方必须在为乙方提供连带责任担保之前：

1.向甲方提供以下一项或几项反担保：

（1）甲方认可的企业法人或自然人应乙方要求，正式向甲方签发以甲方为受益人的连带责任反担保证书。

第三条乙方必须在为乙方提供连带责任担保之前：

1.向甲方提供以下一项或几项反担保：

（1）甲方认可的企业法人或自然人应乙方要求，正式向甲方签发以甲方为受益人的连带责任反担保证书。

(二)以财产抵押(质量)抵押给甲方，作为偿还债务的担保。双方另订“抵(质)抵押合同”。抵押物的相关内容见合同附件。

(3)甲方认可的其他反担保措施。

2.同意甲方有权处分上述抵押（质量）押物，以抵消甲方向乙方追究担保责任的债务。

第四条承包商按照担保责任向甲方索赔，甲方认为索赔文件、文件或证明符合担保责任，甲方向承包商支付担保义务，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对追索权，乙方不得以任何理由拒绝支付。

第五条甲方有权自赔偿乙方收费之日起向乙方收取赔偿金额_______‰每天(_______________________‰)补偿金乘以实际补偿天数。在收到甲方追债通知后的______日内，乙方必须无条件地向甲方偿还全部款项、费用和应付赔偿。

第六条修改担保条款

乙方要求甲方修改担保函内容时，必须向甲方提交书面修改申请和银行书面批准文件。在增加担保金额或担保延期时，乙方必须相应增加或延长对甲方的担保，否则甲方不接受乙方的修改申请。

第七条担保费

甲方与乙方签订担保合同时，应按下列规定向甲方支付担保费及其他相关费用（见收费通知）：

1.担保费：

(1)担保费以担保金额为基础，按年率_______%计算。

(2)担保费按月计算，不到一个月按一个月计算，开具担保函时一次性收费。

2.其它费用：

乙方应支付甲方因开具担保函而发生的其他费用（如甲方检查乙方所发生的费用等）。

3.履约保证金：

在申请甲方担保之前，一些委托人需要将一定数额的履约保证金存入合作银行，这种保证金主要用于债务到期后乙方无法履行还款义务所产生的履约费用，保证金以现金形式提供，数额为__________________%，当乙方如期履行合同时，甲方通知银行直接将本息转回乙方账户。

第八条解决争议

本合同适用于中华人民共和国的有关法律。本合同履行过程中发生争议、争议的，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条解决争议

本合同适用于中华人民共和国的有关法律。在本合同履行过程中，有关各方应首先协商解决争议；协商不能解决时，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方都具有约束力。

第九条违约责任

1.甲方的责任

如甲方未按本合同履行义务，则应承担罚款_________________

(2)乙方有权要求甲方赔偿甲方因甲方违反其在本合同中的陈述、担保或其他义务而遭受损失的。

二、乙方的责任

如乙方违反本合同未履行义务，则应向甲方支付违约金__________。

（2）乙方违反本合同的陈述、担保或其他义务，造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

第十条生效条件

本合同自双方法定代表人或其授权代理人签署本合同并加盖公章之日起生效。

本合同一式______

__________，具有相同的法律效力。各方各执___________________________________________________

甲方(盖章)：___________：__________

法定代表人(签字)：____法定代表人(签字)：__

 

工程担保合同(7)

保证人(以下简称甲方)：

债权人(即承包商，以下简称乙方)：

债务人(业主，以下简称丙方)：

鉴于乙方和丙方在___________________________________甲乙丙方同意以保证的方式向乙方提供业主支付担保，甲乙丙方同意签订本合同。

第一条：定义

本合同所称担保，是指甲方向乙方提供工程款支付保障，确保丙方履行____号主合同约定的工程款支付义务。

第一条：定义

本合同所称担保，是指甲方向乙方提供工程款支付保障，确保丙方履行____号主合同约定的工程款支付义务。

本合同所称工程款，是指除工程质量保证金外的所有工程结算款。

第二条保证范围和方法：

甲方为丙方提供的保证范围是主合同项下工程总价的___%，最高金额不得超过______________。

丙方发生下列情形时，甲方应承担担保责任：丙方未按主合同约定向乙方支付工程款。

甲方应在担保范围内承担连带担保责任。

第三条承担担保责任的形式

甲方承担担保责任的形式:甲方向乙方支付合同中约定的工程款应由丙方支付，但支付总额不得超过本合同第二条担保范围约定的金额，即不得超过___元。

第四条:保证期

甲方的保证期限自本合同生效之日起至丙方按照主合同约定，除工程质量保证金外，应在______________________________________________________

第五条各方的权利、义务

乙方必须全面履行主合同约定的义务，乙方违反主合同义务的，丙方不能全面履行主合同，甲方不再承担本合同项下的担保责任：

1、乙方未按主合同约定的期限交付工程；

2、乙方未按主合同约定的质量完成工程建设；

3、乙方未提供等额承包商履约担保。

二、二。丙方应全面履行主合同，乙方和丙方应及时通知甲方主合同的履行情况，并积极配合甲方进行定期或随时的检查和监督。

二、二。丙方应全面履行主合同，乙方和丙方应及时通知甲方主合同的履行情况，并积极配合甲方进行定期或随时的检查和监督。

乙方将主合同义务转让给第三方的，应经甲方同意，否则甲方不再承担担保责任。

乙方与丙方协议变更主合同的，应征得甲方同意，否则甲方不再承担担保责任。

5、乙方有义务配合甲方监督丙方履行主合同，并及时通知甲方履行主合同过程中的违约和可能的违约。

六、由于政府的政策或命令，丙方不能履行主合同义务，甲方不再承担担保责任。

七、甲方依照法律规定或者合同或者乙方与丙方另行约定免除丙方部分或者全部义务的，也免除相应的担保责任。

八、甲方承担担保责任后，享有追偿权。

第六条承担担保责任的程序

1、乙方必须以书面形式向甲方提出书面索赔，并提供丙方未完全履行主合同义务的证明材料。乙方认为工程质量符合主合同约定的标准的，乙方还应提供项目总监理工程师、监理单位和建筑工程质量检验机构出具的检验报告，否则甲方可以拒绝承担保责任。

甲方在收到乙方的索赔通知后，按照本合同的约定，在____工作日内承担保证责任。

第七条合同的生效、变更和终止

一、本合同由甲乙丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。

二、本合同生效后，甲、乙、丙三方应协商补充、修改、变更、终止本合同，并签订书面协议。

第八条解决争议

当本合同发生争议或争议时，甲、乙、丙三方可以通过协商解决。如果协商失败，可以通过诉讼程序解决。诉讼管辖的法院为___法院(也可选择通过仲裁程序解决)。

第九条甲乙丙三方约定的其他条款：

第十条:附则

本合同原本一式________________________。

甲方：

乙方：

丙方：

_____________________

 

工程担保合同(8)

甲方(卖方)：乙方(买方)：

地址：地址：

邮编：邮编：邮编：

电话：电话：电话：

为使买卖双方在平等、自愿的基础上，本着互惠互利、长期共存的宗旨，经友好协商，买卖双方就有关事项达成如下协议：

第一条付款内容

1、付款金额:(人民币)。

2、付款期限：自本协议签订之日起至下月相应之日前付清。

第二条抵押品

1、乙方将作为付款抵押。

2、抵押期限：自本协议生效之日起，乙方应支付甲方与本合同有关的全部款项。

第三条甲乙双方的义务

(一)甲方义务:

1．乙方交付的抵押物文件应妥善保管，不得丢失或损坏。

2．乙方到期付清本协议规定的全部款项后，将抵押物文件完全交给乙方。

(二)乙方义务:

1．甲方所有欠款应在本协议规定的时间内主动支付。

2．乙方应自签订协议之日起交付抵押品的所有权证书。

第四条违约责任

乙方因自身责任未按合同规定向甲方支付欠款的，乙方应承担违约责任，同时终止本协议与原合同。

第五条本协议一式肆份，甲乙双方各执两份。

甲方(卖方)：(公章)乙方(买方)：（公章）

甲方代表：乙方代表：

签约日期： 年 月 日

 

工程担保合同(9)

日期:_________________

致：____________________________

亲爱的先生：

____________

题目：_________________________________

鉴于_____________________________________________________________________________我们_________________________________________________________________

(a)确保承包商全面、完整地履行和完成合同项下的义务，并及时完成变更通知书和合同修改可能造成的工作。

(b)如果承包商未能在某一方面履行合同项下的义务或违约，我们将按照合同的规定执行或采取必要的措施履行义务，因承包商未能履行合同或违约而造成的损失、赔偿、费用和费用将由我们的担保人承担。

(b)如果承包商未能在某一方面履行合同项下的义务或违约，我们将按照合同的规定执行或采取必要的措施履行义务，因承包商未能履行合同或违约而造成的损失、赔偿、费用和费用将由我们的担保人承担。

(c)担保人不会因为NPOG放弃或控制支付、工期、履约或其他要求而解除责任。

(d)担保人承担合同项下承包人的义务，在此期间，担保人应享有合同授予承包人的全部权利和利益。

(e)担保人同意接受英国法院的唯一管辖权，以履行保函和合同。

(f)保函保护NPOG及其继承人和受让人的利益，对担保人、继承人和受让人具有约束力。

(g)保函自_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

有鉴于此，担保人受权代表于_____________________________________

____________公司

签名:______________________

姓名:______________________

职位:________________________

日期:_________________

见证人

签名:______________________

姓名:______________________

职位:________________________

日期:_________________

 

工程担保合同(10)

公司名称:_____________________(以下简称甲方)

住所：____________________________________________________________

法定代表人：___________________________________

公司名称：_________________________________________

住所：__________________________________________

法定代表人：__________________________

担保人名称：__________(以下简称丙方)

住所：__________________________________________

法定代表人：__________________________

由于甲方的要求，丙方愿意为甲乙双方签订的工程合同(以下简称主合同)提供担保。经审查，乙方同意丙方作为甲方履行主合同的担保人。经审查，乙方同意丙方作为甲方履行主合同的担保人。经协商，三方签订本合同如下：

一、丙方为甲方履行主合同义务，即支付乙方货款提供担保。保证金额为甲方应向乙方支付的最终款项。

二、丙方对上条所列款项承担连带清偿责任。乙方有权直接向丙方追偿不按主合同约定支付工程款的。丙方保证在收到乙方书面索赔通知后的工作日内偿还。

三、二。丙方同意在乙方按照合同提出赔偿要求时，在丙方清偿债权后，将乙方的全部资金和财产转让给丙方。

4、乙方同意，如果甲方能够根据乙方的要求提出合理有效的还款计划，乙方将暂时不向丙方提出赔偿要求，乙方向丙方提出赔偿要求的期限也将相应延长。但是，如果甲方能够按照还款计划如期还款，乙方可以随时向丙方要求还款。

5、丙方的担保责任不得免除甲方上级单位的任何指示、甲方地位和财务状况的变更、甲方与任何单位签订的任何协议或文件以及本担保合同担保的主合同的无效或终止。

六、丙方机构发生变更、撤销的，丙方应提前书面通知乙方和甲方。如果丙方合并，变更后的机构应承担连带责任；或甲方和丙方应在丙方破产前两个月内重新提供保证人。

七、在本合同有效期内，甲、乙、丙方不得擅自变更或终止本合同。变更本合同还款时，应经三方协商同意，达成书面协议。

八、违约责任

丙方违反本合同第二条规定，最终按期清偿到期债务，乙方可根据情况向丙方收取总担保金额的3%。

九、解决争议的方法：

解决争议的方式与主合同规定的方式一致。

10、本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签订并加盖单位公章，自独立合同生效之日起生效。

本合同正本一式__________________________________________

甲方(公章)授权代理人(签字)：____________

___________________________________

乙方(公章)授权代理人(签字);____________

___________________________________

丙方(公章)授权代理人(签字)：____________

___________________________________

 

工程担保合同(11)

甲方(担保人)：_______________

乙方(被担保人)：______________

本担保合同由上述各方于________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

经协商，甲乙双方达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下：

第一条：为确保乙方与______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________根据《中华人民共和国合同法》，为明确双方的权利义务、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规定，甲乙双方经平等协商签订本合同。

第二条甲方愿意按照《中华人民共和国担保法》的有关规定，为乙方与承包商签订的施工合同提供连带责任担保。

第三条乙方必须在甲方为乙方提供连带责任担保之前：

1．向甲方提供以下一项或几项反担保：

（1）甲方认可的企业法人或自然人应乙方要求，正式向甲方签发以甲方为受益人的连带责任反担保证书。

第三条乙方必须在甲方为乙方提供连带责任担保之前：

1．向甲方提供以下一项或几项反担保：

（1）甲方认可的企业法人或自然人应乙方要求，正式向甲方签发以甲方为受益人的连带责任反担保证书。

(二)以财产抵押(质量)抵押给甲方，作为偿还债务的担保。双方另订“抵(质)抵押合同”。抵押物的相关内容见合同附件。

(3)甲方认可的其他反担保措施。

2．甲方有权处分上述抵押（质量）押物，以抵消甲方向乙方追究担保责任的债务。

第四条承包商按照担保责任向甲方索赔，甲方认为索赔文件、文件或证明符合担保责任，甲方向承包商支付担保义务，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对追索权，乙方不得以任何理由拒绝支付。

第五条甲方有权自赔偿乙方收费之日起按赔偿金额向乙方收取_______‰／天(_____________‰）补偿金乘以实际补偿天数。乙方必须在收到甲方追债通知后________________________________

第六条担保条款的修改

乙方要求甲方修改担保函内容时，必须向甲方提交书面修改申请和银行书面批准文件。在增加担保金额或担保延期时，乙方必须相应增加或延长对甲方的担保，否则甲方不接受乙方的修改申请。

第七条担保费用

甲方与乙方签订担保合同时，应按下列规定向甲方支付担保费及其他相关费用（见收费通知）：

1．担保费：

(1)担保费以担保金额为基础，按年率______％计收。

(2)担保费按月计算，不到一个月按一个月计算，开具担保函时一次性收费。

2．其它费用：

乙方应支付甲方因开具担保函而发生的其他费用（如甲方检查乙方发生的费用等）。

3．履约保证金：

在申请甲方担保之前，一些委托人需要将一定数额的履约保证金存入合作银行。该保证金主要用于债务到期后乙方无法履行还款义务产生的履约费用。保证金以现金形式提供，金额为____________________________％，乙方如期履行合同后，甲方通知银行直接将本息转回乙方账户。

第八条解决争议

本合同适用于中华人民共和国的有关法律。本合同履行过程中发生争议、争议的，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条解决争议

本合同适用于中华人民共和国的有关法律。在本合同履行过程中，有关各方应首先协商解决争议；协商不能解决时，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方都具有约束力。

第九条违约责任

1．甲方的责任

如果甲方未能履行本合同的义务，则应承担罚款_______________

(2)乙方有权要求甲方赔偿甲方因甲方违反其在本合同中的陈述、担保或其他义务而遭受损失的。

2．乙方的责任

(1)乙方违反本合同未履行义务的，应向甲方支付违约金______________。

（2）乙方违反本合同的陈述、担保或其他义务，造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

第十条生效条件

本合同自双方法定代表人或其授权代理人签署本合同并加盖公章之日起生效。

本合同一式___________________________各方各执______________________________________________

甲方(盖章)：______________

乙方(盖章)：______________

______________________

 

工程担保合同(12)

合同编号:____________________

甲方(担保人)：_____公司

法定代表人：___________________________

地址：______________________________

邮编:_________________________________

联系电话:____________________________________

乙方(被担保人)：_________

法定代表人：___________________________

地址：______________________________

邮编:_________________________________

联系电话:____________________________________

本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于___________年___________月___________日在___________市订立。

鉴于：

经协商，甲乙双方达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下：

第一条乙方支付义务在_______________________________________________________________甲方愿意利用其担保经营权为乙方向业主提供担保责任。根据《中华人民共和国合同法》，为明确双方的权利义务、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规定，甲乙双方经平等协商签订本合同。

第二条根据《中华人民共和国担保法》的有关规定，甲方愿意根据合同的担保条款，为乙方与承包商签订的施工合同提供连带责任担保。

第三条乙方必须在为乙方提供连带责任担保之前：

1.向甲方提供以下一项或几项反担保：

（1）甲方认可的企业法人或自然人应乙方要求，正式向甲方签发以甲方为受益人的连带责任反担保证书。

第三条乙方必须在为乙方提供连带责任担保之前：

1.向甲方提供以下一项或几项反担保：

（1）甲方认可的企业法人或自然人应乙方要求，正式向甲方签发以甲方为受益人的连带责任反担保证书。

(二)以财产抵押(质量)抵押给甲方，作为偿还债务的担保。双方另订“抵(质)抵押合同”。抵押物的相关内容见合同附件。

(3)甲方认可的其他反担保措施。

2.同意甲方有权处分上述抵押（质量）押物，以抵消甲方向乙方追究担保责任的债务。

第四条承包商按照担保责任向甲方索赔，甲方认为索赔文件、文件或证明符合担保责任，甲方向承包商支付担保义务，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对追索权，乙方不得以任何理由拒绝支付。

第五条甲方有权自赔偿乙方收费之日起向乙方收取赔偿金额_______‰每天(_______________________‰)补偿金乘以实际补偿天数。在收到甲方追债通知后的______日内，乙方必须无条件地向甲方偿还全部款项、费用和应付赔偿。

第六条修改担保条款

乙方要求甲方修改担保函内容时，必须向甲方提交书面修改申请和银行书面批准文件。在增加担保金额或担保延期时，乙方必须相应增加或延长对甲方的担保，否则甲方不接受乙方的修改申请。

第七条担保费

甲方与乙方签订担保合同时，应按下列规定向甲方支付担保费及其他相关费用（见收费通知）：

1.担保费：

(1)担保费以担保金额为基础，按年率_______%计算。

(2)担保费按月计算，不到一个月按一个月计算，开具担保函时一次性收费。

2.其它费用：

乙方应支付甲方因开具担保函而发生的其他费用（如甲方检查乙方所发生的费用等）。

3.履约保证金：

在申请甲方担保之前，一些委托人需要将一定数额的履约保证金存入合作银行，这种保证金主要用于债务到期后乙方无法履行还款义务所产生的履约费用，保证金以现金形式提供，数额为__________________%，当乙方如期履行合同时，甲方通知银行直接将本息转回乙方账户。

第八条解决争议

本合同适用于中华人民共和国的有关法律。本合同履行过程中发生争议、争议的，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条解决争议

本合同适用于中华人民共和国的有关法律。在本合同履行过程中，有关各方应首先协商解决争议；协商不能解决时，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方都具有约束力。

第九条违约责任

1.甲方的责任

如甲方未按本合同履行义务，则应承担罚款_________________

(2)乙方有权要求甲方赔偿甲方因甲方违反其在本合同中的陈述、担保或其他义务而遭受损失的。

二、乙方的责任

如乙方违反本合同未履行义务，则应向甲方支付违约金__________。

（2）乙方违反本合同的陈述、担保或其他义务，造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

第十条生效条件

本合同自双方法定代表人或其授权代理人签署本合同并加盖公章之日起生效。

本合同一式______

__________，具有相同的法律效力。各方各执___________________________________________________

甲方(盖章)：___________：__________

法定代表人(签字)：____法定代表人(签字)：__

 

工程担保合同(13)

委托保证合同(试行)由总承包商支付(供应)

编号:(工字)第号

委托保证人(总承包商，以下简称甲方)：

住所：

法定代表人：

电话：传真：传真：传真：

保证人(以下简称乙方)：

住所：

法定代表人：

电话：传真：传真：传真：

鉴于甲方与（以下简称供应商）签订的号码为销售合同（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意向供应商提供付款担保，甲乙双方协商签订本合同。

第一条定义

本合同所称总承包商支付担保，是指乙方向供应商保证甲方未按主合同约定支付货款时，乙方按本合同约定支付货款的行为。

第一条定义

本合同所称总承包商支付担保，是指乙方向供应商保证甲方未按主合同约定支付货款时，乙方按本合同约定支付货款的行为。

本合同所称货款是指。

第二条保证范围和保证金额

乙方保证的范围是甲方应向供应商支付的主合同约定的货款。

乙方保证的金额为甲方应支付的%，最高金额不得超过人民币__元(大写:)。

第三条保证的方式和保证期

乙方保证的方式为：连带责任保证。

乙方保证期为：自本合同生效之日起至主合同约定的甲方履行付款义务期满之日起。

甲方与供应商协议变更主合同的付款时间，经乙方书面同意后，保证期按变更后的时间进行相应调整。

第四条承担担保责任的形式

乙方以代为支付的形式承担担保责任。甲方未按主合同约定向供应商支付货款时，乙方应向供应商支付货款。

第五条担保费和支付方式

担保费率根据担保金额、担保期限、风险等因素确定。

双方确定的担保费率为： 。

本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费

元(大写:)。

第六条反担保

甲方应按乙方要求向乙方提供反担保，双方应另行签订反担保合同。

第七条乙方的追偿权

乙方按合同约定承担担保责任后，有权要求甲方立即归还乙方赔偿的全部款项和乙方实现债权的费用。甲方应自乙方赔偿之日起支付企业银行同期贷款利息和罚息，并按上述赔偿金的%一次性支付违约金。

第八条双方的其他权利义务

乙方应在甲乙双方签订本合同并收到甲方支付的担保费之日起向供应商出具《总承包商支付（供应）担保》。

如果甲方需要更改名称、业务范围，请注意 注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或合并、分立、重组等重大经营措施应提前30天通知乙方；损失、诉讼等事项应立即通知乙方。

未经乙方同意，甲方不得与供应商修改或变更主合同；未经乙方书面同意，甲方不得将其主合同的权利和义务转让给第三方。

甲方应全面履行主合同，及时通知乙方主合同的履行情况，并积极配合乙方进行定期或随时的检查和监督。

第九条解决争议

本合同发生争议或争议时，甲乙双方可通过协商解决，协商不成的，应通过第一款约定的方式解决：

向法院起诉；

提起仲裁。(注明仲裁机构名称)

第十条甲乙双方约定的其他事项

第十一条合同的生效、变更和终止

本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。

本合同生效后，甲乙双方应协商补充、修改、变更、终止本合同，并签订书面协议。

第十二条附则

本合同一式份，甲乙双方各执份。

甲方：乙方：乙方：

法定代表人：法定代表人

(或授权代理)(或授权代理)

年月日年月日

 

工程担保合同(14)

委托担保人(总承包商，以下简称甲方)：

保证人(以下简称乙方)：

鉴于甲方与（以下简称供应商）签订的号码为销售合同（以下简称主合同），乙方接受甲方委托，同意向供应商提供付款担保，甲乙双方协商签订本合同。

第一条：定义

1、本合同所称总承包商支付担保，是指乙方向供应商保证甲方未按主合同约定支付货款时，乙方按本合同约定支付货款的行为。

2、本合同所称货款是指。

第二条:保证范围和金额

1、乙方保证的范围是甲方应向供应商支付的主合同约定的货款。

2、乙方保证的金额为甲方应支付的%，最高金额不得超过人民币__元。

第三条:保证的方式和期限

1、乙方保证的方式为：连带责任保证。

2、乙方保证期为：自本合同生效之日起至主合同约定的甲方履行付款义务期满之日起。

3、甲方与供应商协议变更主合同的付款时间，经乙方书面同意后，保证期按变更后的时间进行相应调整。

第四条承担担保责任的形式

乙方以代为支付的形式承担担保责任。甲方未按主合同约定向供应商支付货款时，乙方应向供应商支付货款。

第五条担保费及支付方式：

1、担保费率根据担保金额、担保期限、风险等因素确定。

2、双方确定的担保费率为:______。

3、本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费人民币(大写:)。

第六条反担保

甲方应按乙方要求向乙方提供反担保，双方应另行签订反担保合同。

第七条乙方的追偿权

乙方按合同约定承担担保责任后，有权要求甲方立即归还乙方赔偿的全部款项和乙方实现债权的费用。甲方应自乙方赔偿之日起支付企业银行同期贷款利息和罚息，并按上述赔偿金的%一次性支付违约金。

第八条双方的其他权利、义务

1、乙方应在甲乙双方签订本合同并收到甲方支付的担保费之日起向供应商出具《总承包商支付（供应）担保》。

2、甲方变更名称、经营范围、注册资本、注册地、主要经营机构所在地、法定代表人或合并、分立、重组等重大经营措施的，应当提前30天通知乙方；损失、诉讼等事项应当立即通知乙方。

3、未经乙方同意，甲方不得与供应商修改或变更主合同；未经乙方书面同意，甲方不得将其主合同的权利和义务转让给第三方。

4、甲方应全面履行主合同，及时通知乙方主合同的履行情况，并积极配合乙方进行定期或随时的检查和监督。

第九条解决争议

本合同发生争议或争议时，甲乙双方可通过协商解决，协商不成的，应通过第一款约定的方式解决：

1、向法院起诉；

2、提起仲裁。(注明仲裁机构名称)

第十条甲乙双方约定的其他事项

______________________________________________________________________________________________

第十一条合同的生效、变更和终止

1、本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。

2、本合同生效后，甲乙双方应协商补充、修改、变更、终止本合同，并签订书面协议。

第十二条附则

本合同一式份，甲乙双方各执份。

甲方：乙方：乙方：

法定代表人(或授权代理人)：法定代表人(或授权代理人)：

________________________

 

工程担保合同(15)

建筑工程支付担保合同模板

合同编号:____________________

甲方(担保人)：_____公司

法定代表人：___________________________

地址：______________________________

邮编:_________________________________

联系电话:____________________________________

乙方(被担保人)：_________

法定代表人：___________________________

地址：______________________________

邮编:_________________________________

联系电话:____________________________________

本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于___________年___________月___________日在___________市订立。

鉴于：

经协商，甲乙双方达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下：

第一条乙方支付义务在_______________________________________________________________甲方愿意利用其担保经营权为乙方向业主提供担保责任。根据《中华人民共和国合同法》，为明确双方的权利义务、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规定，甲乙双方经平等协商签订本合同。

第二条根据《中华人民共和国担保法》的有关规定，甲方愿意根据合同的担保条款，为乙方与承包商签订的施工合同提供连带责任担保。

第三条乙方必须在为乙方提供连带责任担保之前：

1.向甲方提供以下一项或几项反担保：

（1）甲方认可的企业法人或自然人应乙方要求，正式向甲方签发以甲方为受益人的连带责任反担保证书。

第三条乙方必须在为乙方提供连带责任担保之前：

1.向甲方提供以下一项或几项反担保：

（1）甲方认可的企业法人或自然人应乙方要求，正式向甲方签发以甲方为受益人的连带责任反担保证书。

(二)以财产抵押(质量)抵押给甲方，作为偿还债务的担保。双方另订“抵(质)抵押合同”。抵押物的相关内容见合同附件。

(3)甲方认可的其他反担保措施。

2.同意甲方有权处分上述抵押（质量）押物，以抵消甲方向乙方追究担保责任的债务。

第四条承包商按照担保责任向甲方索赔，甲方认为索赔文件、文件或证明符合担保责任，甲方向承包商支付担保义务，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对追索权，乙方不得以任何理由拒绝支付。

第五条甲方有权自赔偿乙方收费之日起向乙方收取赔偿金额_______‰每天(_______________________‰)补偿金乘以实际补偿天数。在收到甲方追债通知后的______日内，乙方必须无条件地向甲方偿还全部款项、费用和应付赔偿。

第六条修改担保条款

乙方要求甲方修改担保函内容时，必须向甲方提交书面修改申请和银行书面批准文件。在增加担保金额或担保延期时，乙方必须相应增加或延长对甲方的担保，否则甲方不接受乙方的`修改申请。

第七条担保费

甲方与乙方签订担保合同时，应按下列规定向甲方支付担保费及其他相关费用（见收费通知）：

1.担保费：

(1)担保费以担保金额为基础，按年率_______%计算。

(2)担保费按月计算，不到一个月按一个月计算，开具担保函时一次性收费。

2.其它费用：

乙方应支付甲方因开具担保函而发生的其他费用（如甲方检查乙方所发生的费用等）。

3.履约保证金：

在申请甲方担保之前，一些委托人需要将一定数额的履约保证金存入合作银行，这种保证金主要用于债务到期后乙方无法履行还款义务所产生的履约费用，保证金以现金形式提供，数额为__________________%，当乙方如期履行合同时，甲方通知银行直接将本息转回乙方账户。

第八条解决争议

本合同适用于中华人民共和国的有关法律。本合同履行过程中发生争议、争议的，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条解决争议

本合同适用于中华人民共和国的有关法律。在本合同履行过程中，有关各方应首先协商解决争议；协商不能解决时，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方都具有约束力。

第九条违约责任

1.甲方的责任

如甲方未按本合同履行义务，则应承担罚款_________________

(2)乙方有权要求甲方赔偿甲方因甲方违反其在本合同中的陈述、担保或其他义务而遭受损失的。

二、乙方的责任

如乙方违反本合同未履行义务，则应向甲方支付违约金__________。

（2）乙方违反本合同的陈述、担保或其他义务，造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

第十条生效条件

本合同自双方法定代表人或其授权代理人签署本合同并加盖公章之日起生效。

本合同一式______

__________，具有相同的法律效力。各方各执___________________________________________________

甲方(盖章)：___________：__________

法定代表人(签字)：____法定代表人(签字)：__

 

工程担保合同(16)

工程担保合同模式

随着法律观念的日益普及，我们使用合同的地方越来越多，签订合同可以更有效地限制违约行为。你知道如何写合法的合同吗？以下是小编收集整理的工程担保合同模式，希望对大家有所帮助。

委托担保人(总承包商，以下简称甲方)：

住所：

法定代表人：

电话：

传真：

保证人(以下简称乙方)：

住所：

法定代表人：

电话：

传真：

鉴于甲方于20xx年xx月xx日与(以下简称供应商)签订了《买卖合同》(以下简称主合同)的编号，乙方接受甲方委托，同意向供应商提供付款保证，甲乙双方协商签订本合同。

第一条定义

1．1.本合同所称总承包商支付担保，是指乙方向供应商保证甲方未按主合同约定支付货款时，乙方按本合同约定支付货款的行为。

第一条定义

1．1.本合同所称总承包商支付担保，是指乙方向供应商保证甲方未按主合同约定支付货款时，乙方按本合同约定支付货款的行为。

1．本合同所称货款是指。

第二条保证范围和保证金额

2．乙方保证的范围是甲方应向供应商支付的`货款，主合同约定。

2．乙方保证的金额为甲方应支付的金额的x%，最高金额不得超过人民币___元(大写:)。

第三条保证的方式和保证期

3．乙方保证的方式为：连带责任保证。

3．乙方保证期为：自本合同生效之日起至主合同约定的甲方履行付款义务期满后的xx日。

3．三、甲方与供应商协议变更主合同的付款时间，经乙方书面同意后，保证期按变更后的时间进行相应调整。

第四条承担担保责任的形式

乙方以代为支付的形式承担担保责任。甲方未按主合同约定向供应商支付货款时，乙方应向供应商支付货款。

第五条担保费和支付方式

5．担保费率根据担保金额、担保期限、风险等因素确定。

5．双方确定的担保费率为：

5．3.本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费，共计人民币__元(大写:)。

第六条反担保

甲方应按乙方要求向乙方提供反担保，双方应另行签订反担保合同。

第七条乙方的追偿权

乙方按合同约定承担担保责任后，有权要求甲方立即归还乙方赔偿的全部款项和乙方实现债权的费用。甲方应自乙方赔偿之日起支付企业银行同期贷款利息和罚款利息，并按上述赔偿金的x%一次性支付违约金。

第八条双方的其他权利义务

8．1乙方应在甲乙双方签订本合同并收到甲方支付的担保费之日起向供应商出具《总承包商支付（供应）担保》。

8．2甲方变更名称、经营范围、注册资本、注册地、主要经营机构所在地、法定代表人或合并、分立、重组等重大经营措施，应提前30天通知乙方；损失、诉讼等事项应立即通知乙方。

8．未经乙方同意，甲方不得与供应商修改或变更主合同；未经乙方书面同意，甲方不得将其主合同的权利和义务转让给第三方。

8．4.甲方应全面履行主合同，及时通知乙方主合同的履行情况，并积极配合乙方定期或随时进行检查和监督。

第九条解决争议

本合同发生争议或争议时，甲乙双方可通过协商解决，协商不成的，应通过第一款约定的方式解决：

9．一、向法院起诉；

9．2向仲裁提起。(注明仲裁机构名称)

第十条甲乙双方约定的其他事项

第十一条合同的生效、变更和终止

11．本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。

11．本合同生效后，甲乙双方应就本合同的任何补充、修改、变更和终止达成协议，并签订书面协议。

第十二条附则

本合同一式份，甲乙双方各执份。

甲方：

法定代表人:(或授权代理人)

20xx年xx月xx日

乙方：

法定代表人:(或授权代理人)

20xx年xx月xx日

 

工程担保合同(17)

建筑工程业主支付担保合同模型

甲方(担保人)：XXXX公司

法定代表人：________________

地址:____________________

邮编：________________

联系电话:________________

乙方(被担保人)：__________

法定代表人：________________

地址:____________________

邮编：________________

联系电话:________________

本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于__________年__________月__________日在__________市订立。

鉴于甲乙双方达成协商一致的建筑工程业主支付担保合同，合同如下:

第一条 为确保乙方在___________________________________________________________________甲方愿意利用其担保经营权为乙方向业主提供担保责任。根据《中华人民共和国合同法》，为明确双方的权利义务、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规定，甲乙双方经平等协商签订本合同。

第二条 根据《中华人民共和国担保法》的有关规定，甲方愿意根据合同的担保条款，为乙方与承包商签订的施工合同提供连带责任担保。

第三条 乙方必须在为乙方提供连带责任担保之前：

1.向甲方提供以下一项或几项反担保：

（1）甲方认可的企业法人或自然人应乙方要求，正式向甲方签发以甲方为受益人的连带责任反担保证书。

第三条 乙方必须在为乙方提供连带责任担保之前：

1.向甲方提供以下一项或几项反担保：

（1）甲方认可的企业法人或自然人应乙方要求，正式向甲方签发以甲方为受益人的连带责任反担保证书。

(二)以财产抵押(质量)抵押给甲方，作为偿还债务的担保。双方另订“抵(质)抵押合同”。抵押物的相关内容见合同附件。

(3)甲方认可的其他反担保措施。

2.同意甲方有权处分上述抵押（质量）押物，以抵消甲方向乙方追究担保责任的债务。

第四条 承包人按担保责任向甲方索赔，甲方认为索赔文件、文件或证明符合担保责任规定，甲方向承包人支付担保义务，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对追索权，乙方不得以任何理由拒绝支付。

第五条 甲方有权自赔偿乙方收费之日起向乙方收取赔偿金额________‰每天(_______________________‰)补偿金乘以实际补偿天数。在收到甲方追债通知后的______日内，乙方必须无条件地向甲方偿还全部款项、费用和应付赔偿。

第六条 修改担保条款。

乙方要求甲方修改担保函内容时，必须向甲方提交书面修改申请和银行书面批准文件。在增加担保金额或担保延期时，乙方必须相应增加或延长对甲方的担保，否则甲方不接受乙方的修改申请。

第七条 担保费用。

甲方与乙方签订担保合同时，应按下列规定向甲方支付担保费及其他相关费用（见收费通知）：

1.担保费：

(1)担保费以担保金额为基础，按年率_______%计算。

(2)担保费按月计算，不到一个月按一个月计算，开具担保函时一次性收费。

2.其它费用：

乙方应支付甲方因开具担保函而发生的其他费用（如甲方检查乙方所发生的费用等）。

3.履约保证金：

在申请甲方担保之前，一些委托人需要将一定数额的履约保证金存入合作银行，这种保证金主要用于债务到期后乙方无法履行还款义务所产生的履约费用，保证金以现金形式提供，数额为__________________%，当乙方如期履行合同时，甲方通知银行直接将本息转回乙方账户。

第八条 争议的解决

本合同适用于中华人民共和国的有关法律。本合同履行过程中发生争议、争议的，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条 争议的解决

本合同适用于中华人民共和国的有关法律。在本合同履行过程中，有关各方应首先协商解决争议；协商不能解决时，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方都具有约束力。

第九条 违约责任

1.甲方的责任

如甲方未按本合同履行义务，则应承担罚款_________________

(2)乙方有权要求甲方赔偿甲方因甲方违反其在本合同中的陈述、担保或其他义务而遭受损失的。

二、乙方的责任

如乙方违反本合同未履行义务，则应向甲方支付违约金__________。

（2）乙方违反本合同的陈述、担保或其他义务，造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

第十条 生效条件

本合同自双方法定代表人或其授权代理人签署本合同并加盖公章之日起生效。

本合同一式___________________________各方各执___________________________________________________

甲方(盖章、签字)：_____________ 乙方(盖章、签字)：_____________

法定代表人(签字)：_____________ 法定代表人(签字)：_____________

 

工程担保合同(18)

建筑工程业主支付担保合同范文

所谓担保合同，是指在债权人（也是担保人）与债务人之间或者债权人、债务人与第三人（即担保人）之间协商形成的协议，以促进债务人履行债务，保证债权人的债权能够实现。担保合同旨在明确担保人与担保人之间的权利义务关系，确保债权人的债权得以实现。担保合同是一项重要的民事合同。虽然《中国合同法》没有单独列出一章，但这并不意味着它不重要，而是因为担保合同是一种与其他主要合同放在一起的合同。

以下是小编收集整理的建筑工程业主支付担保合同，希望对大家有所帮助。

合同编号:_________________

甲方(担保人)：______________________

法定代表人：________________

地址:____________________

邮编：________________

联系电话:________________

乙方(被担保人)：__________

法定代表人：________________

地址:____________________

邮编：________________

联系电话:________________

本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于__________年__________月__________日在__________市订立。

鉴于：

经协商，甲乙双方达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下：

第一条　为确保乙方在___________________________________________________________________甲方愿意利用其担保经营权为乙方向业主提供担保责任。根据《中华人民共和国合同法》，为明确双方的权利义务、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规定，甲乙双方经平等协商签订本合同。

第二条　根据《中华人民共和国担保法》的有关规定，甲方愿意根据合同的担保条款，为乙方与承包商签订的施工合同提供连带责任担保。

第三条　乙方必须在为乙方提供连带责任担保之前：

1.向甲方提供以下一项或几项反担保：

（1）甲方认可的企业法人或自然人应乙方要求，正式向甲方签发以甲方为受益人的连带责任反担保证书。

第三条　乙方必须在为乙方提供连带责任担保之前：

1.向甲方提供以下一项或几项反担保：

（1）甲方认可的企业法人或自然人应乙方要求，正式向甲方签发以甲方为受益人的连带责任反担保证书。

(二)以财产抵押(质量)抵押给甲方，作为偿还债务的担保。双方另订“抵(质)抵押合同”。抵押物的相关内容见合同附件。

(3)甲方认可的其他反担保措施。

2.同意甲方有权处分上述抵押（质量）押物，以抵消甲方向乙方追究担保责任的债务。

第四条　承包人按担保责任向甲方索赔，甲方认为索赔文件、文件或证明符合担保责任规定，甲方向承包人支付担保义务，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对追索权，乙方不得以任何理由拒绝支付。

第五条　甲方有权自赔偿乙方收费之日起向乙方收取赔偿金额________‰每天(_______________________‰)补偿金乘以实际补偿天数。在收到甲方追债通知后的______日内，乙方必须无条件地向甲方偿还全部款项、费用和应付赔偿。

第六条　修改担保条款。

乙方要求甲方修改担保函内容时，必须向甲方提交书面修改申请和银行书面批准文件。在增加担保金额或担保延期时，乙方必须相应增加或延长对甲方的担保，否则甲方不接受乙方的修改申请。

第七条　担保费用。

甲方与乙方签订担保合同时，应按下列规定向甲方支付担保费及其他相关费用（见收费通知）：

1.担保费：

(1)担保费以担保金额为基础，按年率_______%计算。

(2)担保费按月计算，不到一个月按一个月计算，开具担保函时一次性收费。

2.其它费用：

乙方应支付甲方因开具担保函而发生的其他费用（如甲方检查乙方所发生的费用等）。

3.履约保证金：

在申请甲方担保之前，一些委托人需要将一定数额的履约保证金存入合作银行，这种保证金主要用于债务到期后乙方无法履行还款义务所产生的履约费用，保证金以现金形式提供，数额为__________________%，当乙方如期履行合同时，甲方通知银行直接将本息转回乙方账户。

第八条　争议的解决

本合同适用于中华人民共和国的有关法律。本合同履行过程中发生争议、争议的，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条　争议的解决

本合同适用于中华人民共和国的有关法律。在本合同履行过程中，有关各方应首先协商解决争议；协商不能解决时，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方都具有约束力。

第九条　违约责任

1.甲方的责任

如甲方未按本合同履行义务，则应承担罚款_________________

(2)乙方有权要求甲方赔偿甲方因甲方违反其在本合同中的陈述、担保或其他义务而遭受损失的。

二、乙方的责任

如乙方违反本合同未履行义务，则应向甲方支付违约金__________。

（2）乙方违反本合同的陈述、担保或其他义务，造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

第十条　生效条件

本合同自双方法定代表人或其授权代理人签署本合同并加盖公章之日起生效。

本合同一式___________________________各方各执___________________________________________________

甲方(盖章)：_____________　　　　　　　　乙方(盖章)：_____________

法定代表人(签字)：_____________　　　　　法定代表人(签字)：_____________

本文由七九论坛发布：七九社区 » 工程担保合同(实用18篇）

原文链接：https://www.79lt.com/4199.html