设备安装采购合同(必备17篇）

设备安装采购合同(1)

甲方(买方)：

乙方(供应商)：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，甲乙双方在平等自愿的基础上进行了友好协商，就甲乙双方购买监控设备产品达成以下协议。

一、甲方向乙方购买的清单及合同总额:

合同总额： (大写： 圆整)

二、设备交付：

乙方应在收到甲方货款后三个工作日内将合同设备交付给甲方。

三、支付条款：

1、甲方必须预付合同总额 % ，即：￥ ;人民币大写： 圆整。

2、设备运输到甲方指定地点后，甲方将剩余的设备交付给乙方 70 %金额，即￥ ;人民币大写： 圆整。

四、质量保证：

1、乙方保证自交货之日起12个月的质量保证期。在此期间，如果设备本身出现质量问题，乙方应在72小时内提供免费的技术咨询、支持和维护，根据甲方的口头或书面通知。

2、乙方负责免费维修，因非人为原因造成的质量问题。

3、乙方不负责人为造成的产品问题。

五、合同生效、终止等: a)本合同由双方授权代表签字后生效。

b)合同在履行双方的责任和义务后终止。

c)本合同的修订以双方授权代表签署并盖章的书面文件为准。

d)在本合同的执行期内，双方的所有通知都应使用可靠的传真、信件和电子邮件。

六、附注：

a)本合同一式两份，甲方各执一份，具有同等法律效力。

b)本合同未尽事宜，双方本着团结合作的精神友好协商解决。如果谈判无法解决，任何一方都可以提起诉讼，诉讼管辖权是各自所在地的法院。

c)争议解决方案：协商不成的，应当提交当地法院裁决，裁决结果对双方都有约束力。

甲方(签字)：签字代表：

乙方(签字)：签字代表：

年月日：

 

设备安装采购合同(2)

甲方:___________________

乙方:________________

_________________________________________

1、合同总则：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方本着友好平等协商的原则。甲方委托乙方制定本合同条款，为本项目提供设备、安装和施工任务，明确双方的权利和责任。

甲方的权利和义务

1、甲方对施工提出了具体要求。

2、甲方应积极配合工程施工，为乙方顺利完成施工任务提供支持和便利。指定专人配合乙方工程范围，协调工作。在合同项目实施过程中，甲方应向乙方提供所有便利条件，包括乙方项目经理要求甲方为项目实施提供必要的支持。

3、在施工过程中，如甲方需要增加材料、设备或工作量，甲乙双方应当现场办理工程谈判。

4、按本合同规定及时付款。

乙方责任

1、乙方应根据合同有关规定，选择优秀的技术人员和施工人员进行项目实施，明确设计、质量、数量、及时、完成项目。

2、本合同的内容，以及乙方在谈判、签订和履行本合同过程中所知道的甲方的任何信息和用户信息。

3、保证设备质量和施工质量。无特殊情况，应保证按期竣工。

4、遵守现场管道规定，对乙方人员违反操作规程或有关规定发生的设备或人身安全事故负责。

2、合同总金额及支付条款

1、本项目合同金额为：$大写：________(人民币)。

2、付款方式

1)本合同自签订之日起，甲方支付乙方合同总额的%，即:_________。乙方收到本期款后，将立即部署布线系统的材料和施工工具进入现场，施工人员进入现场，开始布线管道的施工和穿线。

2)设备工程全部完成，甲乙双方共同验收合格后三天内，甲方向乙方支付合同总额的%，即:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3)乙方收到甲方款后，所有设备和材料正式移交甲方使用。

4)汇款、支票或现金支付。乙方应在收到每份合同款后3天内向甲方开具正式发票。

3、供应及设备验收(货)

1、交货地点:__________________

甲方所在地_______________

2、工期为:__________天。

3、乙方将根据工程实施计划的进度，及时将工程所需设备运输到位(不可抗力除外)。

4、乙方保证提供的材料和设备全新、优质、符合合同要求，乙方保证设备的正常运行和使用。

5、设备验收：设备到达现场前一天，双方项目负责人负责设备验收。

4、合同及其他合同生效

1、本合同自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜的，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同的附件具有与合同文本相同的法律效力。

甲方盖章________________

甲方代表签字_______________

甲方指定联系人:______________

联系电话:_________________

签约时间：_____________________________________________________

乙方盖章:_______________

乙方代表签字________________

乙方指定联系人:_______________

联系电话:_________________

签约时间：_____________________________________________________

 

设备安装采购合同(3)

甲方(需方)： 乙方(供应商)：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则 项目“甲方向乙方购买监控设备，经双方友好协商，达成下列合同条款： 第一条 产品设备型号、数量及价格：

1.1合同总价:本合同设备及相关技术服务总价为人民币(￥)：000000.00元)。上述总价包括运输费、现场安装监督费、技术培训费、保修期内的维护、技术服务费、销售增值税等。上述总价包括运输费、现场安装监督费、技术培训费、保修期内的维护、技术服务费、销售增值税等。 第二条 付款方式：

2.1付款：本合同签订后，乙方应在本合同约定的时间内将设备送至甲方指定的收货地址，并成功安装调试。甲方应在2个工作日内支付全部付款。

2.2发 票：乙方收到甲方付款后，应在当月内开具相应金额的增值税专用发票，并以特快专递的形式发送给甲方，以便甲方检查税务发票并扣除税款。 第三条 设备交货：

3.1交货日期:合同签订后，乙方应在020xx年0月00日前将货物送至甲方指定的收货地址。

3.2交货地点：

3.3如甲方因工程设计变更需要调整设备规格型号，甲方应在交货前1个工作日向乙方提出书面要求，乙方应在收到要求后相应调整设备，价格退货后结算。

第四条 包装运输:

4.1包 包装：设备包装为原厂家的包装，乙方应对因包装不良而损坏或丢失的货物承担全部责任。

4.2运输方式：乙方应承担运输和交付，并提前2个工作日书面通知甲方具体的运输单位和运输方式，以便甲方安排接货。

4.3运输保险:运输保险应在本合同的设备运输中进行，设备产品的价值应按合同总金额的100%投保，其保险费由乙方承担。

4.4运输费用：到达甲方指定地点的运输费用全部由乙方承担。 第五条 设备初验：

5.1设备到达甲方指定的安装场所后，甲乙双方指定代表验收合同设备（设备规格型号、附件、原产地证书、产品质量证书、外包装等）。验收合格后，双方应出具设备到达确认表，乙方应向甲方公司支付设备到达确认表。

5.2乙方确保甲方购买的锅炉设备产品是优质、合格、全新的产品，设备和材料的选择符合国家监控设备产品技术规范的要求。与制造商产品所描述的技术性能指标一致，无质量问题。甲方有权要求乙方更换、补充或退货，乙方应立即处理货物损坏、缺陷或不符合合同规定的情况。

第六条 设备产品质量标准：

本合同交付的设备产品必须同时符合以下标准： 6.1中国政府及相关部门的相应产业标准； 6.2通过国家或行业相关产品测试； 6.3制造商描述了本合同设备产品的技术性能。 第七条 安装、调试和技术培训：

7.1设备安装:本合同设备产品的安装由甲方承担。在安装工作开始前，乙方技术人员应详细介绍甲方参与项目安装的人员的安装方法和技术要求，并在安装过程中定期提供技术指导。

7.2系统调试：本合同设备的调试由乙方承担。甲方安装调试后，乙方全权负责设备调试。如乙方提供的设备产品存在技术缺陷，或因乙方技术人员指导错误和提供的技术资料、图纸、说明书等错误造成设备损坏，乙方

7.3技术培训：甲方代表和业主管理员的技术培训由乙方承担，由乙方到甲方公司进行。具体内容和方法由双方指定的代表另行约定，具体时间由甲方通知乙方。

第八条 售后服务：

8.1售后服务期:自乙方发货之日起，整机免费保修两年。乙方在保修期内免费上门维修更换。

8.2售后服务响应时间：服务响应时间为24小时。如乙方不能在24小时内解决问题和设备系统故障，则必须在一周内提供备用更换。乙方维修不及时的，甲方有权自行处理，维修费用由乙方承担。

8.3在用户使用中，如乙方提供的设备性能和质量与合同要求不一致，乙方应负责更换相应的设备产品并运输到用户现场，所有费用（包括但不限于运输和保险费）由乙方承担。当零件损坏并修复时，将重新计算零件的保修期。

8.4乙方为系统提供终身技术支持和维护。保修期满后，乙方保证按优惠价格修理故障部件。

8.5即使在保修期内，属于以下情况的人也不属于保修范围： 1)用户因使用、维护、保管不当而造成的故障和损坏；

2)用户自行拆卸、更换或修理机器任何部分造成的故障及所有人为损坏； 3)因雷击、火灾、风灾、水灾或异常电压等人为不可抗拒的灾害造成故障和损坏的人为灾害。

第九条 违约责任：

9.1乙方应在合同签订后按照合同规定的时间将设备产品运至甲方指定的地点。 9.2任何一方因不可抗力因素(如战争、罢工、地震、洪水、火灾、暴风雪)不能按照本合同条款履行义务的，可以免除甲乙双方的责任，但不能履行合同义务的，应当承担举证责任，本合同能够履行的部分条款应当继续履行。

9.3本合同签订后，双方必须全面履行。因某些原因需要变更或终止的，应当经双方协商另行达成协议。本合同未尽事宜，经双方协商后可签订赔偿协议。

9.4合同转让：未经双方协商，任何一方不得转让本合同项下的权利和义务

让任何第三方；否则，合同转让无效，并承担保密责任。

第十条 保密责任：

本合同项下涉及的技术信息和商业信息均为保密信息，双方均有严格的保密义务，应采取相应的保密措施。

10.2甲乙双方应对合同中的产品价格、产品品种等敏感条款承担保密责任，双方不得向第三方披露对方信息，否则视为违反保密义务，承担保密责任。

10.3保密期限：本条款的有效性在本协议约定的所有保密内容成为公众所知道的信息后终止。

第十一条 解决合同争议的方法：

11.1本合同履行中发生争议时，双方应友好协商解决。协商不成时，双方同意由合同履行地仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局，对双方都有约束力。败诉方应当承担仲裁费。

第十二条 其他事宜：

12.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。传真具有同等效力。

12.2本合同有效，直至双方完全履行合同项下的所有义务，双方之间的所有付款和索赔已结清。

甲方(签字)： 乙方(盖章)： 代表签字： 代表签字： 地址： 地址： 电话： 电话： 开户行： 开户行： 银行账号： 银行账号：

日期： 年 月 日

 

设备安装采购合同(4)

甲方(需方)：

乙方(供应商)：

甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，本着平等自愿的原则

第一条 产品设备型号、数量及价格：

1.1见附件

1.2合同总价:本合同设备及相关技术服务总价为人民币。上述总价包括运输费、现场安装调试费、使用培训费、保修期内的维护和技术服务费，设备已到达甲方指定的交货地点。

第二条 付款方式：

2.1付款:本合同签订后，乙方应在本合同约定的时间内将设备送至甲方指定的收货地

第三条 设备交货：

3.1交货日期：合同签订后，乙方开始备货，应在月方指定收货地址。

3.2交货地点：

3.3如果甲方需要调整本项目工程设计的设备规格型号，甲方应在发货时进行调整

第四条 包装运输:

4.1包装：设备包装为原厂家包装，乙方对货物包装不善造成货物损坏

4.2运输费用：到达甲方指定地点的运输费用全部由乙方承担。

第五条 设备初验：

5.1设备到达甲方指定的安装场所后，甲乙双方指定代表对合同设备进行验收(设置)

5.2乙方保证甲方购买的监控设备产品是优质、合格、全新的商品，设备和材料的选择一致

第六条 安装：

6.1设备安装:本合同设备产品的安装由乙方承担。

6.2系统调试：本合同设备的调试由乙方承担。设备安装调试完成后，乙方全权负责设备调试。

6.3使用培训：甲方代表和使用管理员的操作培训由乙方培训，由乙方到甲方公司进行。具体内容和方法由双方指定代表另行约定，具体时间由甲方通知乙方。

第七条 售后服务：

7.1售后服务期:自乙方供货之日起，整机免费保修一年，部件两年(如硬盘、显示器)。乙方在保修期内免费上门维修更换。

7.2售后服务响应时间：服务响应时间为24小时。乙方应在24小时内解决问题和设备系统故障。如乙方维修不及时，甲方有权自行处理，维修费用由乙方承担。

7.3在用户使用中，如乙方提供的设备性能和质量与合同要求不一致，乙方应负责更换相应的设备产品并运输到用户现场，所有费用由乙方承担。当零件损坏并修复时，将重新计算零件的保修期。

7.4乙方为系统提供终身技术支持和维护。保修期满后，乙方保证按优惠价格修理故障部件。

7.5即使在保修期内，属于以下情况的人也不属于保修范围：

1)用户因使用、维护、保管不当而造成的故障和损坏；

2)用户自行拆卸、更换或修理机器任何部分造成的故障及所有人为损坏；

3)因天灾人祸，人力不可抗拒的灾害，如雷击、火灾、风灾、水灾、地震或异常电压，造成故障和损坏。

第八条 违约责任：

8.1乙方应在合同签订后按照合同规定的时间将设备产品运至甲方指定的地点。

8.2任何一方因不可抗力因素（如战争、地震、洪水、火灾、暴风雪）不能履行义务的，可以免除双方的责任，但不能履行合同义务的，应当承担举证责任，并继续履行本合同可以履行的部分条款。

8.2任何一方因不可抗力因素（如战争、地震、洪水、火灾、暴风雪）不能履行义务的，可以免除双方的责任，但不能履行合同义务的，应当承担举证责任，并继续履行本合同可以履行的部分条款。

8.3本合同签订后，双方必须全面履行。因某些原因需要变更或终止的，应当经双方协商一致另立

8.4合同转让：未经双方协商，任何一方不得将合同项下的权利和义务转让给任何第三方；否则，合同转让无效，并承担保密责任。

第九条 保密责任：

本合同项下涉及的技术信息和商业信息均为保密信息，双方均有严格的保密义务，应采取相应的保密措施。

9.2甲乙双方应对签订合同中的产品价格、产品品种等敏感条款承担保密责任，双方不得向第三方披露对方信息，否则视为违反保密义务，承担保密责任。

9.3保密期限：本条款的有效性在本协议约定的所有保密内容成为公众所知道的信息后终止。

第十条 安全责任：

乙方应对本合同规定的乙方在安装过程中产生的一系列安全问题负责，甲方不承担任何安全责任。

第十一条 解决合同争议的方法：

11.1本合同履行中发生争议时，双方应友好协商解决。协商不成时，双方同意由合同履行地仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局，对双方都有约束力。败诉方应当承担仲裁费。

第十二条 其他事宜：

12.1本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。传真具有同等效力。

12.2本合同有效，直至双方完全履行合同项下的所有义务，双方之间的所有付款和索赔已结清。

甲方(签字)： 乙方(盖章)：

代表签字： 代表签字：

年月日：

 

设备安装采购合同(5)

甲方(需方)：

乙方(供应商)：

根据《中华人民共和国经济法》的有关规定，为明确权利义务，甲乙双方就校园监控设备达成协议如下：

一、设备及安装总成本：

人民币_____________________

二、付款方式：

1、甲乙双方自合同签订之日起向乙方支付，总成本30%的首付款为人民币___元。

2、乙方在收到首付后三天内，按照合同附页(设备清单)规定的产品清单、型号、规格、数量交付至甲方指定的现场。甲方现场保管人员验收后，甲方支付设备安装总成本的50%，计入人民币_____________________________

3、乙方将完成安装调试，甲方管理人员验收合格后，甲方将为乙方支付设备安装总成本的17%，计算人民币___元(大写:。____)

4、甲方验收后，剩余设备安装总成本的3%计人民币保修金按售后服务保修书履行，一年后支付给乙方。

三、甲乙双方的责任

1、甲方积极配合乙方设备安装，确保顺利进行。

2、乙方提供的售后服务，项目交付后，乙方对提供的设备提供一年的保修。甲方需要专人管理设备，乙方负责培训甲方人员的安全操作，熟悉产品性能太简单和维护。

四、本合同自签订之日起生效，未协商解决的，甲乙双方违约的，应当提交仲裁裁决。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，

甲方(公章)：________：___________

法定代表人(签字)：____________：___________

___________年____月____日___________年____月____日

 

设备安装采购合同(6)

买方:(以下简称甲方)

卖方:(以下简称乙方)

一、总则

甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规的规定，遵守平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就供水设备的采购、安装、调试达成协议。

二、工程概况

1.工程名称：

2.工程地址：

3.本合同约定的产品和服务：提供包括但不限于供水设备及相关产品、供水设备运输、安装、调试、后期维护等产品和服务。

1)安装施工范围：本工程图纸包含与供水设备相关的所有内容（包括但不限于供水工程设备工艺电气部分、自动化部分等图纸规定的所有工程）。

2)设备参数由乙方根据甲方的招标技术要求选择配置，完全符合甲方的招标技术要求。

3)乙方保证产品为全新产品，质量、规格、性能与甲方项目要求一致。

三、交货期和安装期

1.设备交付期：自合同生效之日起3天内到达甲方现场。安装条件在现场安装后7天内完成。安装条件是指泵房土建工程和设备土建基础施工完成。

2.乙方应自合同生效之日起60天内完成施工。

3.设备运输：乙方负责运输、运输、装卸费用。

四、设备调试期

1.设备调试期：甲方应向乙方发出调试时间通知，乙方应在收到调试通知后5天内完成。调试通知包括但不限于：电话通知、短信或微信通知、书面信件、电子邮件或电子邮件。

2.本设备由乙方按合同负责安装调试，如果设备安装调试，甲方对设备合格有争议，双方同意委托相关评估部门进行评估，评估费用由乙方支付，评估结论对双方具有约束力，双方根据评估结论承担评估费用。

3.乙方应为甲方提供技术咨询服务，并为甲方培训技术人员。

五、交货安装地点

交货安装地点：

六、计价及付款方式

1.定价方法:￥13.8万元(人民币大写:一百三捡八万元)总价包干。总价包括但不限于设备款、运输装卸费、安装费、安装调试费、后期售后服务费等费用。除甲方允许的工程变更和签证外，结算时以包干总价为准。

2.付款

2.1付款方式：公转账

2.2付款时间

1)甲方应按乙方完成的工程量进度付款(付款时，乙方应向甲方开具税率为13%的增值税专用发票)，工程量进度以甲方要求为准。

2)保留5%作为保修金，保修期为2年，保修期内更换；保修期满2年后，甲方将无息支付给乙方5%的保修金。

七、质量标准

1.乙方提供的产品应符合国家标准和本合同约定的技术标准。乙方提供的产品因质量不符合本合同约定的标准，应返还甲方支付的全部价款，并赔偿甲方合同总价30%的违约金，并赔偿甲方造成的全部损失。

2.保修期:整机保修2年，终身维修，即全套设备安装调试完成，验收合格之日起2年。如果在保修期内出现产品质量问题，乙方应在收到甲方通知后48小时内赶到甲方进行维修。逾期未到达的，甲方可委托第三方进行维修，维修费用应在保修费中扣除。

八、验收

1.乙方应在交货前1天通知甲方，货物到达甲方施工现场后，甲乙双方应按合同清点产品的外观、数量和品牌。如货物与合同约定不一致，乙方应在10日内按合同约定进行更正。

2.乙方应在全套设备安装调试后2天内通知甲方，并邀请相关公司进行验收。甲方应在接到通知后5天内组织验收（法定节假日除外），并出具书面验收结论。

3.验收标准：按本合同约定的质量标准执行。

九、双方的权利义务

1.乙方应按合同约定按时交付产品，并进行安装调试。

2.乙方交付的`产品和材料应符合国家有关质量和标准。

3.当乙方的产品、安装材料和工具到达甲方项目现场时，甲方应提供相应的保管场所，乙方应负责上述物品的保管。

4.乙方人员进入甲方现场安装调试时，应做好防火卫生工作。乙方人员在工作中损坏甲方财产的，由乙方负责赔偿。

5.乙方应做好合同履行过程中的安全培训和安全措施，避免发生安全事故。合同履行过程中发生安全事故的，乙方应承担与甲方无关的一切责任，乙方应赔偿给甲方造成的损失。

6.甲方在安装调试过程中为乙方提供水、电等条件。

十、违约责任

逾期责任：乙方在合同约定的工期内不能按时交付或完成的，应每逾期1天向甲方支付5000元履约金。逾期20天以上的，甲方可以自行终止合同，要求乙方退还支付的全部价款，乙方应赔偿合同总价15%的违约金；如甲方未按合同约定的时间支付进度款，每逾期1天，应向乙方支付合同总价的5/100的违约金。逾期20天以上的，乙方可以终止合同，并要求15%的违约金。

十一、附则

1.双方履行本合同发生争议的，应当通过友好协商解决。协商不能解决的，应当向履行本合同的地方人民法院提起诉讼。

十一、附则

1.双方履行本合同发生争议的，应当通过友好协商解决。协商不能解决的，应当向履行本合同的地方人民法院提起诉讼。

2.本合同经双方签订后生效。

3.本合同一式两份，双方各执一份。

甲方：乙方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

电话：电话：电话：

帐户：帐户：帐户：帐户：

20xx年x月x日20xx年x月x日

 

设备安装采购合同(7)

甲方(买方)：

乙方(供应安装方)：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上就空调采购安装达成以下协议：

第一条 甲方向乙方购买空调规格、型号、数量和价格：上述商品总价 元（ 大写）。

第二条 甲方在本合同签订后日内一次性向乙方支付 当时乙方向甲方提供元 发票。

第三条 乙方保证甲方购买的空调质量和能耗等级符合国家标准。

第四条 甲方采购的所有空调均按标准保护措施包装，并附有出厂标准配置的相关质量、技术、三包等资料。

第五条 本合同签订后日内，乙方派人将甲方购买的所有空调免费送至甲方指定地点并安装。

第六条 乙方将空调送至甲方指定地点，甲方按约定的品牌、质量、数量进行清点。清点正确后，乙方安装，乙方安装，甲方验收合格，视为乙方空调合格。

甲方应在验收过程中当面提出空调数量不足或表面缺陷；甲方应及时向乙方提出保修期内的质量问题。乙方负责补足、更换、退款，并承担由此产生的一切费用。

第七条 售后服务

乙方承诺按照国家有关规定向甲方提供售后服务。甲方提出问题后 乙方应在一天内派人上门维修；情况紧急情况下，乙方应立即派人上门维修。

保修期内免费维修服务，保修期满后双方另行协商维修费用。

第八条违约责任

甲乙双方应在本合同约定的时间内完成相关事宜。如果任何一方违约，违约方应向守约方支付费用 元是违约金。

第九条 其它事项

本合同甲乙双方签字盖章后生效。 本协议一式四份，甲乙各执两份。

甲方：

乙方：

日期：

 

设备安装采购合同(8)

甲方：

乙方：

年 月日

1、 合同总则：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方本着友好平等协商的原则。甲方委托乙方委托本项目( )提供( )为明确合同双方的权利和责任，制定本合同规定的设备、安装和施工任务。

甲方的权利和义务

1. 甲方对施工提出了具体要求。

2. 甲方应积极配合工程施工，为乙方顺利完成施工任务提供支持和便利。指定专人配合乙方工程范围，协调工作。在合同项目实施过程中，甲方应向乙方提供所有便利条件，包括乙方项目经理要求甲方为项目实施提供必要的支持。

3. 在施工过程中，如甲方需要增加材料、设备或工作量，甲乙双方应当现场办理工程谈判。

4. 按本合同规定及时付款。

乙方责任

1. 乙方应根据合同有关规定，选择优秀的技术人员和施工人员进行项目实施，明确设计、质量、数量、及时、完成项目。

2. 本合同的内容，以及乙方在谈判、签订和履行本合同过程中所知道的甲方的任何信息和用户信息。

3. 保证设备质量和施工质量。无特殊情况，应保证按期竣工。

4. 遵守现场管道规定，对乙方人员违反操作规程或有关规定发生的设备或人身安全事故负责。

2、 合同总金额及支付条款

1.本工程合同金额为:￥大写:(人民币) 。

2.付款方式

1)本合同自签订之日起，甲方支付乙方合同总额的%，即:。乙方收到本期款后，将立即部署布线系统的材料和施工工具进入现场，施工人员进入现场，开始布线管道的施工和穿线。

2)设备工程全部完成，甲乙双方共同验收合格后三天内，甲方应向乙方支付合同总额 %，即:大写:(人民币) 。

3)乙方收到甲方款后，所有设备和材料正式移交甲方使用。

4)汇款、支票或现金支付。乙方应在收到每份合同款后3天内向甲方开具正式发票。

3、 供应及设备验收(货)

1.交货地点:甲方所在地:

2.工期为：天。

3.乙方将根据工程实施计划进度，及时将工程所需设备运输到位(不可抗力除外)。

4. 乙方保证提供的材料和设备全新、优质、符合合同要求，乙方保证设备的正常运行和使用。

5. 设备验收：设备到达现场前一天，双方项目负责人负责设备验收。

4、 合同及其他合同生效

1.本合同自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同的附件具有与本合同文本相同的法律效力。

甲方盖章： 乙方盖章：

甲方代表签字： 乙方代表签字：

甲方指定联系人： 乙方指定联系人：

联系电话： 联系电话：

签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

 

设备安装采购合同(9)

甲方(买方)：(以下简称甲方)

乙方(供应商)：(以下简称乙方)

由于岷县至二级公路改造工程房屋建设合作的需要，甲方现需从乙方购买锅炉设备材料。根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，按照平等、自愿、公开、诚实信用的原则，经甲乙双方协商签订本合同。

第一条产品及价格

具体可参照双方认可的样品。注：表中约定的数量为暂定数，以甲方实际用量为准。这个价格包括运费，包括安装和装卸费。

质量标准：__________________。

第二条供货时间

供应始于20_____________________________(具体时间书面通知)

第三条质量要求乙方在甲方使用前提供材料样品，乙方应提供产品证书、测试报告等证明材料，并提供给甲方备案。乙方必须确保原材料为合格产品，与甲方认可的样品一致。产品加工过程中的原材料、加工工艺等指标与乙方的相关承诺一致，产品检测指标必须符合现行国家标准和规范的要求。

乙方提供的锅炉设备包装标准按国家标准执行，即满足运输要求，确保设备不损坏；甲方或施工单位负责回收；乙方负责有毒有害包装或相关专业部门必须回收的包装。

具体要求如下：

锅炉设备

(一)提供生产许可证、检验报告、证书等

(2)负责采购、运输、装卸、安装

(3)保修期为2年，终身维修

(4)负责设备的安装、调试、管道和电线

(5)用户进场后，无条件教其使用

(6)按项目部要求，配合配电柜厂家及时调试

(7)提供特殊工种操作证书

(8)安装过程中，自理食宿

第四条运输、交付、收货

1、交货方式:所有货物由乙方送至甲方施工现场，具体地点以甲方现场通知为准，乙方负责卸货安装，发生的费用由乙方承担。

2、在货物交付给甲方之前，乙方应妥善保管。

2、在货物交付给甲方之前，乙方应妥善保管。货物到达现场时，甲方现场管理人员应在供应单上签字确认产品的数量和质量。乙方负责甲方收货前的损失。

第五条付款方式

1、货物到达施工现场后，验收后付款的30%，

2、本产品提供的工程竣工，分公司工程验收合格后再支付30%

3、工程竣工后，首次交验合格后，支付合同总价的90%，

4、自竣工验收合格之日起两年质保期满后，余款10%结清。

第六条违约责任

乙方的责任

1、乙方在本合同约定的供货完成前单方面终止或暂停供货，视为乙方违约，应赔偿本合同总金额的10%作为违约金。

2、乙方应按照本合同约定的时间及时将货物运到现场。如不能按时交货或交货数量不足，视为乙方违约，乙方应承担由此造成的直接损失。

3、乙方发现产品品种、规格、质量不符合本合同规定的，负责退货、更换，并承担本批不合格产品的退货费用。由于上述原因，交货时间延误。每逾期一天，乙方应计算向甲方支付逾期交货的违约金，按逾期交货总额的___10%。

第七条调整合同

1、如需调整产品价格，必须经双方协商后方可变更。

2、甲方变更产品品种、规格、质量、颜色、包装等时，应提前15天与乙方协商。

3、任何一方不得擅自变更或修改本合同规定的所有条款。如果一方单独变更或修改合同，另一方有权拒绝履行合同，由此造成的一切损失由单独变更或修改合同的一方承担。

第八条不可抗力

任何一方因不可抗力不能履行本合同的，应当及时通知对方不能履行或者延期履行或者部分履行本合同的理由。取得对方同意后，本合同可以不履行或延期或部分履行，并免除违约责任。

第九条解决争议的方法

本合同在执行过程中发生争议或者争议的，甲乙双方应当协商解决。协商不成的，供需双方可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

本合同签订地点：闽合房屋建设项目部甘肃省甘南省卓尼县木耳新村

第十条合同生效和终止

本合同自双方签字之日起生效，乙方将所有订单送达甲方验收，并按本合同规定终止付款。

第十一条本合同一式四份，由甲乙双方各执一份。

本合同未尽事宜的，由甲乙双方协商处理。

甲方(公章)：_____________

法定代表人(签字)：_____________

__________________________________

乙方(公章)：_____________

法定代表人(签字)：_____________

__________________________________

 

设备安装采购合同(10)

发包人(以下简称甲方)：_____________

承包人(以下简称乙方)：_____________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方协商，舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程 签订本合同，共同遵守资本：

一、工程名称：一、工程名称：

xxxxxxxx消防系统工程

二、承包范围：

施工图中包含的所有消防系统设备；

整个消防系统(含消防水系统)的安装调试开通，经消防监督部门验收批准。本次招标包括所有成套消防系统设备，其产品品牌在提供时应得到甲方的调查和认可。本次招标包括所有成套消防系统设备，其产品品牌在提供时应得到甲方的调查和认可。

三、承包方式：

按中标价

四、质量等级：

合格并配合主体争创优秀工程。

五、工期:

本工期从甲方或监理出具的开工令之日起至系统调试结束之日起计算。总工期为60个工作日。

六、合同价格：

(人民币)_______________________

七、工程款支付:

乙方应在收到甲方入场通知后三天内组织施工人员入场。

施工过程中，按施工进度拨款，支付合同总价的80%；经消防监督部门验收合格后，安装调试支付总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，保修期满后一个月内结清。

八、工程质量：

1．工程质量要求符合合格标准，并配合主体工程创造优质工程。

2．乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工，并接受甲方、监理、总承包商的监督。

3．乙方在施工过程中必须遵守以下规定：

（1）乙方提供的设备材料应具有合格证书、消防许可证、产品质量性能检测证书，报甲方批准后方可使用；

(2)下一道工序必须经甲方和监理批准后方可进行；

(三)工程竣工后，乙方按规定对工程进行保修，保修时间自竣工验收之日起计算。

九、工程验收

(一)所有设备由乙方安装调试，并按照有关规定的程序报有关部门验收后交付给甲方，所有费用由乙方承担。

(二)工程竣工后，乙方应向消防监督部门和甲方提交以下技术资料:

1．设备合格证

2．系统工程竣工图

3．按照舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料

4．竣工报告及竣工通知书

(三)竣工验收资料由乙方编制后，由总承包商汇总备案。

十、质保期

保修期为一年(以投标文件承诺为准)，自验收合格签字之日起12个月连续运行正常。(验收以当地消防监督部门验收为准)在此期间，乙方因设备质量和安装质量问题免费保修。因乙方原因延迟验收的，质保期计算为验收后18个月。

十一、售后服务措施

(一)人员培训:乙方应免费培训甲方操作人员；

(二)培训内容如下:

1．报警灭火的基本原理；

2．设备的操作、使用和维护；

3．处理紧急情况的程序和补救措施。

(三)服务措施:

1．在保修期内，乙方应每月定期检查，检查值班人员记录，及时消除隐患。

2．乙方应实行24小时值班制度。甲方值班人员发现问题通知乙方后，乙方应在2小时内赶到甲方处理，并做好处理记录。

十二、双方责任：

(一)乙方责任:

1．工程质量不符合合同规定的要求，应无条件维修，并承担由此产生的一切费用。

2．工程不能按照合同规定的工期交付.，乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天按总成本的每日万分之三计算。

3．乙方应严格按照国家消防标准组织施工，确保工程质量合格，配合主体争创优秀工程。

4．乙方应进行安全文明施工，确保安全施工，并接受监理人员的监督。承包商应承担因施工措施不当造成的各类安全事故的全部责任和费用。

5．乙方在施工过程中应遵守甲方制定的有关规章制度，并服从甲方监理人员的指挥。

6．工程竣工后，乙方应及时组织整理施工图纸和消防验收材料，并按照有关规定的程序报有关部门验收，交付甲方使用。乙方对工程质量负全部责任，如不能顺利完成工程验收。

7．工程竣工后，乙方可顺利完成工程验收，乙方对工程质量负全部责任。

(二)甲方责任:

1．未按合同规定履行责任，竣工期相应延长。

2．甲方对工程未经验收提前使用或擅自使用造成的质量或其他问题负责。

3．乙方在交付竣工通知书后十日内无正当理由不接受的，乙方逾期违约金按每日万分之三的支付金额计算。

4．乙方赔偿金不按合同规定分配，每延期一天按支付金额的每日万分之三支付。

5．甲方应在施工过程中提供现场监理指导，并协助乙方及时解决和处理施工中遇到的问题。

6．甲方应向乙方提供施工所需的水、电、材料堆放场所，乙方应支付乙方施工所用的水、电费。

十三、纠纷解决办法

本合同发生争议的，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由工程所在地仲裁委员会仲裁或者向合同签订地人民法院起诉。

十四、合同解释顺序：

(一)本合同文件

(二)招标文件及答疑补充文件

(三)乙方在评标中的投标文件和询标承诺

十五、其他条款：

1．乙方未经甲方许可，将部分项目或项目转包给其他单位，乙方应承担各种责任、损失和工期延误。

2．双方签订本合同后生效，具有法律效力。任何一方违反本合同条款的，按照《合同法》和国家有关法律法规承担经济责任。

3．在合同执行过程中，如果一方需要修改或终止本合同，则必须征得另一方的同意，并酌情赔偿经济损失。合同执行过程中发生争议的，双方应当友好协商解决，协商不成的，可以由人民法院调解。

4．本工程有设计变更的，应当按照设计单位出具的变更通知进行签证，并调整合同价格。

5．本合同正本两份，副本陆份，法律效力相同，由甲乙双方分别保存。

合同签订时间:_____________ 签约地点:_______________

发包人(章)：_________ 承包人(章)：____

代表签名：________________ 代表签名:________________

电话:_____________________________________________ 电话:___________________________

地址：_______________________ 地址：_______________

开户银行____________________ 开户银行_____________

银行帐户：_____________ 银行账号:______________

 

设备安装采购合同(11)

甲 方：

乙 方：

签订时间： 地 点：

甲乙双方按照平等自愿的原则，通过友好协商，共同确定甲方向乙方购买电梯的下列合同条款。

1、设备规格、型号及价格

根据项目需要，甲方决定向乙方订购富佳恩科电梯。

1、 设备规格型号、数量及价格

2、该价格包括以下费用：

(一)包括安装费、运保费等；

(二)以上价格包括关税、增值税等；

(3)安装验收合格后免费维护24个月；

(4)以上价格包括客梯装修费用。

3、乙方应根据甲方要求定制货梯 轿厢尺寸，满足现有井道要求，货梯旁开门，门洞宽度大于或等于米，门洞高度为米

二、合同生效

本合同经双方签字盖章后生效。合同生效后，不得随意变更。如需变更，必须经双方协商同意，并签订本合同的变更补充协议。

三、付款方式

1、甲方应通过银行汇款直接向乙方账户汇款。

2、甲方购买安装电梯的需求自合同签订后确定。从现在起，乙方开始定制电梯，甲方支付乙方1万元定金。自签订之日起第26天交货，货物到达后支付材料款的30%，安装完成后支付协议价的70%，验收合格后正常运行15后支付协议价的95%，余额作为保证金一年后支付。

四、交货期限

1、合同签订后25天交货，以货物运至施工现场为准。

2、交货日期因甲方原因变更的，甲方应在预定交货日期前2天通知乙方。

3、货物到达现场当天，双方共同对乙方交付的货物数量进行初步验收，但不代表最终验收。但产品质量验收以当地电梯设备质量监督检验部门验收结论为准。

五、预计安装工期

1、乙方负责电梯安装，双方预计材料进场后立即进场安装。

2、安装前，甲方应配合乙方按乙方电梯图纸要求完成土建分项，乙方应派技术人员现场指导施工。乙方因乙方原因不符合安装条件的，由乙方自行承担后果。由于甲方未能按要求施工，甲方应承担费用，并相应延长工期。

六、安装验收

1、乙方负责向当地主管部门申报验收。如果验收中有整改项目，乙方应在整改合格后办理移交手续，并取得相关测试单位的测试报告。

2、乙方安装的电梯未经主管部门验收，甲方不得自行使用。

3、由于甲方管理不善或井道进水、渗水等其他土建问题造成的电梯部件损坏，甲方应负责处理，责任方应承担电梯更换的成本损失。

4、经验收合格的电梯，乙方将电梯交付给甲方，同时办理移交手续。

七、产品质量保证

1、本合同的电梯产品符合国家GB7588《电梯制造安装安全规范》中对产品质量的要求；按国家GB758-20_《电梯制造安装安全规范》和GB10060《电梯安装验收规范》安装。

2、产品质量保证期自验收之日起24个月.

3、乙方可提供有偿服务，因甲方使用或保管不当而损坏产品。

4、紧急维修：提供6小时紧急服务（包括节假日），即在收到甲方紧急维修信息后6小时内到达现场，快速处理问题。

5、定期维护：保修期内每月进行一次维护，及时排除故障，进行必要的维修。乙方应承担维护不及时造成的后果，乙方应在维护期满后提供付费维护服务，乙方不得以任何理由逃避。

6、每季度定期回访用户，收集使用反馈和质量跟踪服务。

八、甲方责任

1、为机房、井道、层站、底坑、安装调试提供动力和照明电源，并将（三相五线380VA）连接到机房，并配备电源箱（电梯专用接地系统）;根据国家规定，在施工过程中提供必要的水、电、电梯部件的吊装，以及不符合图纸设计的土建部分的填塞、浇筑和修改。

2、负责施工现场的安全，提供防盗措施的仓库和工具室。

3、负责验收的配合。

九、乙方责任

1、乙方应提供电梯设备，并负责电梯安装和保修期内的服务。

2、合同预约开工期前，按标准对现场进行土建勘察，确认施工条件，提出整改要求，并与甲方约定具体开工竣工日期。

3、负责验收费用和办理相关验收手续。

4、在保质期内提供电梯交付后的咨询服务和售后服务。

5、为牵引机梁和井道提供永久性低压照明。

十、违约责任

1、甲方未按本合同“付款方式”规定及时支付预付款的，乙方交货期相应推迟。

2、乙方未按本合同规定延期交货的，每延期一天20_元/天向甲方支付违约金。

3、本产品为定制加工产品，甲方因非质量原因不得拒收货物。

4、由于一方责任延误或当地主管部门验收延迟，责任方应每天延长 500 元向守约方支付误工费。

6、甲乙双方任何一方导致本合同无法履行的，责任方应向另一方支付本合同货款30%的违约金。

十一、其它

1、、无论如何，甲方未支付本合同规定的付款，产品的所有权和随机文件仍归乙方所有，甲方不得单独转让或处理。

由于签约货物的相关主要部件需要进口，乙方不受交货期限的限制：

1)自然灾害、战争、罢工等相关地区不可预见的变化；2)相关地区的政策法规发生了变化。

3本合同生效后，甲乙双方任何一方提出变更或终止本合同的，按照《中华人民共和国合同法》办理，双方签订《合同变更书》或《合同终止确认书》。

本合同附件是本合同的有效组成部分，具有相同的法律效力。除非本合同明确规定或经双方同意调整，否则合同产品的名称、技术规范和数量应与甲方接受的招标文件和规格性能偏差表一致。 当双方发生争议时，协商解决，协商不成，提交人民法院解决。

六份合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方同意，本合同在双方法人委托代表签字并加盖单位公章后生效，直至双方履行义务无效。双方对本合同项下的条款有保密义务。

8、本合同未尽事宜的，由双方协商签订补充协议，在双方法定代表人签字并加盖单位公章后生效。补充协议具有与本合同相同的法律效力。乙方所有文件必须加盖公章才能生效。

甲方(公章)：________：___________

法定代表人(签字)：____________：___________

___________年____月____日___________年____月____日

 

设备安装采购合同(12)

发包人(以下简称甲方)：_____________

承包人(以下简称乙方)：_____________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方协商，舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程 签订本合同，共同遵守资本：

一、工程名称:舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程

二、承包范围：

施工图中包含的所有消防系统设备；

整个消防系统(含消防水系统)的安装调试开通，经消防监督部门验收批准。本次招标包括所有成套消防系统设备，其产品品牌在提供时应得到甲方的调查和认可。本次招标包括所有成套消防系统设备，其产品品牌在提供时应得到甲方的调查和认可。

三、承包方式:按中标价格:

四、质量等级：合格并配合主体争创优秀工程。

五、工期:本工期为甲方或监理出具的开工令之日起至系统调试结束之日。总工期为60个工作日。

合同价格：(人民币)_____________________________

七、工程款支付:乙方应在收到甲方入场通知后三天内组织施工人员入场。

施工过程中，按施工进度拨款，支付合同总价的80%；经消防监督部门验收合格后，安装调试支付总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，保修期满后一个月内结清。

八、工程质量：

1．工程质量要求符合合格标准，并配合主体工程创造优质工程。

2．乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工，并接受甲方、监理、总承包商的监督。

3．乙方在施工过程中必须遵守以下规定：

（1） 乙方提供的设备材料应具有合格证、消防准用证、产品质量性能检验证，报甲方批准后方可用于工程；

（2） 下一道工序必须经甲方和监理批准；

(三)工程竣工后，乙方按规定对工程进行保修，保修时间自竣工验收之日起计算。

九、工程验收

(一)所有设备由乙方安装调试，并按照有关规定的程序报有关部门验收后交付给甲方，所有费用由乙方承担。

(二)工程竣工后，乙方应向消防监督部门和甲方提交以下技术资料:

1．设备合格证

2．系统工程竣工图

3．按照舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料

4．竣工报告及竣工通知书

(三)竣工验收资料由乙方编制后，由总承包商汇总备案。

十、质保期

保修期为一年(以投标文件承诺为准)，自验收合格签字之日起12个月连续运行正常。

十、质保期

保修期为一年（以投标文件承诺为准），自验收签字之日起12个月。（验收以当地消防监督部门验收为准）在此期间，乙方应免费保证设备质量和安装质量。因乙方原因延迟验收的，质保期计算为验收后18个月。

十一、售后服务措施

(一)人员培训:乙方应免费培训甲方操作人员；

(二)培训内容如下:

1．报警灭火的基本原理；

2．设备的操作、使用和维护；

3．处理紧急情况的程序和补救措施。

(三)服务措施:

1．在保修期内，乙方应每月定期检查，检查值班人员记录，及时消除隐患。

2．乙方应实行24小时值班制度。甲方值班人员发现问题通知乙方后，乙方应在2小时内赶到甲方处理，并做好处理记录。

十二、双方责任：

(一)乙方责任:

1．工程质量不符合合同规定的要求，应无条件维修，并承担由此产生的一切费用。

2．本工程不能按合同规定的工期交付的，乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天按总成本的每日万分之三计算。

3．乙方应严格按照国家消防标准组织施工，确保工程质量合格，配合主体争创优秀工程。

4．乙方应进行安全文明施工，确保安全施工，并接受监理人员的监督。承包商应承担因施工措施不当造成的各类安全事故的全部责任和费用。

5．乙方在施工过程中应遵守甲方制定的有关规章制度，并服从甲方监理人员的指挥。

6．工程竣工后，乙方应及时组织整理施工图纸和消防验收材料，并按照有关规定的程序报有关部门验收，交付甲方使用。乙方对工程质量负全部责任，如不能顺利完成工程验收。

7．工程竣工后，乙方可顺利完成工程验收，乙方对工程质量负全部责任。

(二)甲方责任:

1．未按合同规定履行责任，竣工期相应延长。

2．甲方对工程未经验收提前使用或擅自使用造成的质量或其他问题负责。

3．乙方在交付竣工通知书后十日内无正当理由不接受的，乙方逾期违约金按每日万分之三的支付金额计算。

4．乙方赔偿金不按合同规定分配，每延期一天按支付金额的每日万分之三支付。

5．甲方应在施工过程中提供现场监理指导，并协助乙方及时解决和处理施工中遇到的问题。

6．甲方应向乙方提供施工所需的水、电、材料堆放场所，乙方应支付乙方施工所用的水、电费。

十三、纠纷解决办法

本合同发生争议的，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由工程所在地仲裁委员会仲裁或者向合同签订地人民法院起诉。

十四、合同解释顺序：

(一)本合同文件

(二)招标文件及答疑补充文件

(三)乙方在评标中的投标文件和询标承诺

十五、其他条款：

1．乙方未经甲方许可，将部分项目或项目转包给其他单位，乙方应承担各种责任、损失和工期延误。

2．双方签订本合同后生效，具有法律效力。任何一方违反本合同条款的，按照《合同法》和国家有关法律法规承担经济责任。

3．在合同执行过程中，如果一方需要修改或终止本合同，则必须征得另一方的同意，并酌情赔偿经济损失。合同执行过程中发生争议的，双方应当友好协商解决，协商不成的，可以由人民法院调解。

4．本工程有设计变更的，应当按照设计单位出具的变更通知进行签证，并调整合同价格。

5．本合同正本两份，副本陆份，法律效力相同，由甲乙双方分别保存。

合同签订时间:_____________ 签约地点:_______________

发包人(章)：_________ 承包人(章)：____

代表签名：________________ 代表签名:________________

电话:_____________________________________________ 电话:___________________________

地址：_______________________ 地址：_______________

开户银行____________________ 开户银行_____________

银行帐户：_____________ 银行账号:______________

 

设备安装采购合同(13)

发包人(甲方)：

地址：

承包商(乙方)：

地址：

根据合同法，甲乙双方就_________________________

一、工程概况

1、合同范围：

2、工程地点：

3、承包方式：

4、合同价款：

二、合同工期

1、供货和安装期间本项目的供货日期____日历日期，安装日期_____日历日期(日历日期，含法定节假日和公休日)；

2、交货期从收到买方供货指令时开始计算；

3、安装期从买方验收货物并发出安装指令时开始计算。

三、付款方式

1、签订合同时，甲方支付的____%作为预付款。

三、付款方式

1、签订合同时，甲方支付的____%作为预付款。

2、乙方完成工程一半时，甲方支付____%的工程款。

3、乙方完成本工程时，甲方支付____%的工程款，剩余5%作为保修金，保修期届满无息支付。

四、甲方的权利和义务

1、甲方有权监督乙方的维护服务。如乙方不符合约定，甲方有权要求乙方更正；

2、协助乙方保护现场设备不受人为损坏；确保所有用户必须具备相关资质，避免非法操作；

3、承担维护过程中发生的水电费用；

4、乙方收到验收通知后，甲方应按合同约定及时组织人员验收付款。

五、乙方的权利和义务

1、乙方承诺在合同有效期内承担设备维护造成的安全事故责任；

2、乙方应接受甲方的监督，并应接受并纠正甲方的意见；

3、乙方应确保安全文明施工，禁止酒后作业；

4、工程竣工时，应及时向甲方发出验收通知。

六、质量目标

本合同要求符合买方要求的合格标准和国家行业主管部门颁布的有关规定，包括但不限于擦窗机、高空作业吊篮等。

六、质量目标

本合同要求符合买方要求的合格标准和国家行业主管部门颁布的有关规定，包括但不限于擦窗机、高空作业吊篮等。

七、违约责任

双方应遵守本合同所有条款的规定。如果一方违反或不遵守本协议，责任方应承担本合同和法律规定的违约责任。

八、争议处理

双方应通过友好协商解决履行本合同发生的任何争议、争议或要求。协商不能解决的，双方可以向工程所在地人民法院起诉。

九、附则

1、本合同自双方代表签署之日起生效。

2、本合同一式_________________________________________________

3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

工程所在地：

签名时间：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

工程所在地：

签名时间：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

设备安装采购合同(14)

甲 方：

乙 方：

签订时间： 地 点：

甲乙双方按照平等自愿的原则，通过友好协商，共同确定甲方向乙方购买电梯的下列合同条款。

1、设备规格、型号及价格

根据项目需要，甲方决定向乙方订购富佳恩科电梯。

1、 设备规格型号、数量及价格

2、该价格包括以下费用：

(一)包括安装费、运保费等；

(二)以上价格包括关税、增值税等；

(3)安装验收合格后免费维护24个月；

(4)以上价格包括客梯装修费用。

3、乙方应根据甲方要求定制货梯 轿厢尺寸，满足现有井道要求，货梯旁开门，门洞宽度大于或等于米，门洞高度为米

二、合同生效

本合同经双方签字盖章后生效。合同生效后，不得随意变更。如需变更，必须经双方协商同意，并签订本合同的变更补充协议。

三、付款方式

1、甲方应通过银行汇款直接向乙方账户汇款。

2、甲方购买安装电梯的需求自合同签订后确定。从现在起，乙方开始定制电梯，甲方支付乙方1万元定金。自签订之日起第26天交货，货物到达后支付材料款的30%，安装完成后支付协议价的70%，验收合格后正常运行15后支付协议价的95%，余额作为保证金一年后支付。

四、交货期限

1、合同签订后25天交货，以货物运至施工现场为准。

2、交货日期因甲方原因变更的，甲方应在预定交货日期前2天通知乙方。

3、货物到达现场当天，双方共同对乙方交付的货物数量进行初步验收，但不代表最终验收。但产品质量验收以当地电梯设备质量监督检验部门验收结论为准。

五、预计安装工期

1、乙方负责电梯安装，双方预计材料进场后立即进场安装。

2、安装前，甲方应配合乙方按乙方电梯图纸要求完成土建分项，乙方应派技术人员现场指导施工。乙方因乙方原因不符合安装条件的，由乙方自行承担后果。由于甲方未能按要求施工，甲方应承担费用，并相应延长工期。

六、安装验收

1、乙方负责向当地主管部门申报验收。如果验收中有整改项目，乙方应在整改合格后办理移交手续，并取得相关测试单位的测试报告。

2、乙方安装的电梯未经主管部门验收，甲方不得自行使用。

3、由于甲方管理不善或井道进水、渗水等其他土建问题造成的电梯部件损坏，甲方应负责处理，责任方应承担电梯更换的成本损失。

4、经验收合格的电梯，乙方将电梯交付给甲方，同时办理移交手续。

七、产品质量保证

1、本合同的电梯产品符合国家GB7588《电梯制造安装安全规范》中对产品质量的要求；按国家GB758-20_《电梯制造安装安全规范》和GB10060《电梯安装验收规范》安装。

2、产品质量保证期自验收之日起24个月.

3、乙方可提供有偿服务，因甲方使用或保管不当而损坏产品。

4、紧急维修：提供6小时紧急服务（包括节假日），即在收到甲方紧急维修信息后6小时内到达现场，快速处理问题。

5、定期维护：保修期内每月进行一次维护，及时排除故障，进行必要的维修。乙方应承担维护不及时造成的后果，乙方应在维护期满后提供付费维护服务，乙方不得以任何理由逃避。

6、每季度定期回访用户，收集使用反馈和质量跟踪服务。

八、甲方责任

1、为机房、井道、层站、底坑、安装调试提供动力和照明电源，并将（三相五线380VA）连接到机房，并配备电源箱（电梯专用接地系统）;根据国家规定，在施工过程中提供必要的水、电、电梯部件的吊装，以及不符合图纸设计的土建部分的填塞、浇筑和修改。

2、负责施工现场的安全，提供防盗措施的仓库和工具室。

3、负责验收的配合。

九、乙方责任

1、乙方应提供电梯设备，并负责电梯安装和保修期内的服务。

2、合同预约开工期前，按标准对现场进行土建勘察，确认施工条件，提出整改要求，并与甲方约定具体开工竣工日期。

3、负责验收费用和办理相关验收手续。

4、在保质期内提供电梯交付后的咨询服务和售后服务。

5、为牵引机梁和井道提供永久性低压照明。

十、违约责任

1、甲方未按本合同“付款方式”规定及时支付预付款的，乙方交货期相应推迟。

2、乙方未按本合同规定延期交货的，每延期一天20_元/天向甲方支付违约金。

3、本产品为定制加工产品，甲方因非质量原因不得拒收货物。

4、由于一方责任延误或当地主管部门验收延迟，责任方应每天延长 500 元向守约方支付误工费。

6、甲乙双方任何一方导致本合同无法履行的，责任方应向另一方支付本合同货款30%的违约金。

十一、其它

1、、无论如何，甲方未支付本合同规定的付款，产品的所有权和随机文件仍归乙方所有，甲方不得单独转让或处理。

由于签约货物的相关主要部件需要进口，乙方不受交货期限的限制：

1)自然灾害、战争、罢工等相关地区不可预见的变化；2)相关地区的政策法规发生了变化。

3本合同生效后，甲乙双方任何一方提出变更或终止本合同的，按照《中华人民共和国合同法》办理，双方签订《合同变更书》或《合同终止确认书》。

本合同附件是本合同的有效组成部分，具有相同的法律效力。除非本合同明确规定或经双方同意调整，否则合同产品的名称、技术规范和数量应与甲方接受的招标文件和规格性能偏差表一致。 当双方发生争议时，协商解决，协商不成，提交人民法院解决。

六份合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方同意，本合同在双方法人委托代表签字并加盖单位公章后生效，直至双方履行义务无效。双方对本合同项下的条款有保密义务。

8、本合同未尽事宜的，由双方协商签订补充协议，在双方法定代表人签字并加盖单位公章后生效。补充协议具有与本合同相同的法律效力。乙方所有文件必须加盖公章才能生效。

甲方(公章)：________：___________

法定代表人(签字)：____________：___________

___________年____月____日___________年____月____日

 

设备安装采购合同(15)

甲方：

乙方：

年 月日

1、 合同总则：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方本着友好平等协商的原则。甲方委托乙方委托本项目( )提供( )为明确合同双方的权利和责任，制定本合同规定的设备、安装和施工任务。

甲方的权利和义务

甲方对施工提出了具体要求。

甲方应积极配合工程施工，为乙方顺利完成施工任务提供支持和便利。指定专人配合乙方工程范围，协调工作。在合同项目实施过程中，甲方应向乙方提供所有便利条件，包括乙方项目经理要求甲方为项目实施提供必要的支持。

在施工过程中，如甲方需要增加材料、设备或工作量，甲乙双方应当现场办理工程谈判。

按本合同规定及时付款。

乙方责任

乙方应根据合同有关规定，选择优秀的技术人员和施工人员进行项目实施，明确设计、质量、数量、及时、完成项目。

本合同的内容，以及乙方在谈判、签订和履行本合同过程中所知道的甲方的任何信息和用户信息。

保证设备质量和施工质量。无特殊情况，应保证按期竣工。

遵守现场管道规定，对乙方人员违反操作规程或有关规定发生的设备或人身安全事故负责。

2、 合同总金额及支付条款

本工程合同金额为：￥大写：(人民币) 。

付款方式

1)本合同自签订之日起，甲方支付乙方合同总额的%，即:。乙方收到本期款后，将立即部署布线系统的材料和施工工具进入现场，施工人员进入现场，开始布线管道的施工和穿线。

2)设备工程全部完成，甲乙双方共同验收合格后三天内，甲方应向乙方支付合同总额 %，即:大写:(人民币) 。

3)乙方收到甲方款后，所有设备和材料正式移交甲方使用。

4)汇款、支票或现金支付。乙方应在收到每份合同款后3天内向甲方开具正式发票。

3、 供应及设备验收(货)

交货地点：甲方所在地：

工期为：天。

乙方将根据工程实施计划的进度，及时将工程所需设备运输到位(不可抗力除外)。

乙方保证提供的材料和设备全新、优质、符合合同要求，乙方保证设备的正常运行和使用。

设备验收：设备到达现场前一天，双方项目负责人负责设备验收。

4、 合同及其他合同生效

本合同自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。

本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

本合同未尽事宜的，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同的附件具有与合同文本相同的法律效力。

甲方盖章： 乙方盖章：

甲方代表签字： 乙方代表签字：

甲方指定联系人： 乙方指定联系人：

联系电话： 联系电话：

签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

 

设备安装采购合同(16)

购货方

供货方：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律，甲乙双方就下列监测设备的供应、安装和维护条款达成协议如下：

一、 合同标的

乙方向甲方销售一套监控设备，详见附件一《设计方案》中的预算清单。

二、 技术规范

乙方施工标准规范，见附件一《设计方案》中的系统设计依据。

三、 质量要求、技术标准和服务

1、乙方保证提供的设备及配件均为原厂，并按出厂技术标准进行验收。

2、乙方负责根据附件1的设计方案进行安装和调试。调试完成后，应达到附件1设计方案的设计效果，可提供24小时实时监控，监控效果清晰度达到设计标准，所有视频数据至少保存60天。

3、由于设计缺陷、设备质量和安装不当，乙方负责无条件更换产品、改进设计、重新安装，直至达到设计效果。因甲方修改设计方案需要更换产品、修改设计、重新安装的，由甲乙双方协商确定变更设计方案或增加设备。

4、本合同签订后10个工作日内安装调试。

5、自验收合格之日起，监控设备的保修期为一年。在保修期内，如果产品本身存在质量问题，乙方负责免费维修。如果非产品本身的质量问题导致人为损坏，乙方负责维修，但需要收取相应的维修费用。保修期满后，如甲方需要，乙方可提供维修服务。

四、 运输地点及方式

货物到甲方指定地点：广西明源餐饮有限公司，由乙方办理运输事宜，乙方承担运输费用。

五、 合同价款及支付方式

1、合同总价:整整人民币23800元(大写)：23800元(总价包括运费、安装费、税费)

2、付款方式：甲方验收并收到乙方提供的等值有效发票后，先支付总

3、乙方银行账户信息如下：户名：

开户行：

账号：

六、 保密条款

未经书面许可，双方应履行保密义务，不得向与合同无关的其他方披露任何技术计划、技术条件或与合同有关的数据和价格，包括合同本身。

七、 违约责任

1、甲方未按合同约定按时付款的，应按延期付款天数向乙方支付每日付款千分之一的违约金。

七、 违约责任

1、甲方未按合同约定按时付款的，应按延期付款天数向乙方支付每日付款千分之一的违约金。

2、乙方未按合同约定的时间完成设备安装调试的，或因乙方设计问题，

八、 争议与仲裁

甲乙双方如有争议，应协商解决。经协商仍未达成协议的，可以向仲裁机关申请仲裁。

九、 合同生效，终止日期

本合同经双方签字盖章后生效。需要修改的，应当另行签订补充协议或者变更协议，单方面任意变更视为无效。本合同一式两份，双方各执一份(传真有效)。履行本合同规定的责任和义务后，合同自行终止。

甲方： 乙方：

负责人签字： 负责人签字：

 

设备安装采购合同(17)

设备采购安装合同模型

甲方：  签约时间：年  月  日 乙方：  签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方就本项目标的物采购事宜签订本合同， 以兹信守：

第一条  合同标的(以下简称货物)及合同总价

注：合同总价包括货物价格、包装、运输、装卸、安装、调试、技术、指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收、技术、售后服务或成本、利润、税收等相关费用，以及货物进口商业检验、关税、海关手续，甲方不需要向乙方支付本合同规定以外的任何费用。

第二条  质量要求和技术标准

1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家相关产品质量认证标准、甲方询价文件和乙方报价文件中规定的质量要求和技术指标；甲乙双方对质量要求和技术指标有冲突或异议的，本项约定标准由甲方根据质量要求和技术指标在询价和报价文件中获胜的原则确定。

2、乙方提供的货物（包括零件、随机工具等）必须是新的、表面和内部无瑕的正品。

2、乙方提供的货物（包括零件、随机工具等）必须是新的、表面和内部无瑕的正品。 3、包装运输：包装运输：

（1）乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施包装货物，确保货物在正常运行和装卸条件下安全到达合同指定地点。乙方承担货物运输损失的风险。

(2)乙方应注明包装箱及各附件的货物名称、型号、数量和附件名称，产品说明书和使用说明书应附在包装箱内。

4、技术标准：

第三条  保修及售后服务

乙方根据下表向甲方提供货物的免费保修和维修服务：

1、保修期和保养期自甲方书面验收合格之日起计算。

2、在保修期和维修期内，如果货物和设备没有因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责维修、更换或退货，并承担维修、更换或退货的实际费用；乙方未按时维修或退货的，视为延期交货。乙方保证在接到故障电话后小时内响应用户要求，并在小时内派人到现场进行维护，并在小时内排除故障维修。如果在规定的时间内无法修复和解决，甲方将提供相同功能等级的货物设备作为替代品，以确保货物设备的正常运行和使用。

3、乙方违反保修协议的，每次支付违约金人民币 1000  元，甲方聘请第三方维修的，应当承担甲方聘请第三方维修的费用，并赔偿甲方的损失。

第四条  价格和支付方式

1、合同总价：￥  元 (人民币大写: ）。

2、 支付方式：

⑴、甲方应在本合同签订后7个工作日内向乙方预付合同总价的%：￥ 元 (人民币大写: ）

⑵、甲方收到乙方增值税发票和付款通知后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的%:￥ 元 (人民币大写: ）；

⑶、自货物书面验收合格之日起，甲方应在收到乙方提供的所有余额增值税发票后15个工作日内向乙方支付合同总价％款项：￥  元 (人民币大写: ）；

⑷、剩余的合同总价％款项：￥ 元 (人民币大写: ）在质保

甲方在收到乙方通知后15个工作日内，按照有关保修条款向乙方支付。

第五条  交货时间、地点和方式

1、交货时间：乙方应自本合同签订之日起免费将货物、附件、随机工具送达甲方指定地点，并在交货日内安装调试，并提供免费的技术培训和咨询服务。

2、交货时，乙方应将货物的用户手册、保修手册等文件交付给甲方，其中进口产品必须提供国家进出口商品检验部门的检验证明，国内产品也必须提供出厂证明。

2、交货时，乙方应将货物的用户手册、保修手册等文件交付给甲方，其中进口产品必须提供国家进出口商品检验部门的检验证明，国内产品也必须提供出厂证明。

3、交货地点： 甲方指定的地点。

4、交货方式：乙方送货上门。

第六条  安装、调试和验收

1、数量清点：到达当天，甲方应清点货物数量。本文件仅作为甲方对乙方交付数量的清点说明，不得作为甲方对货物质量的验收证明；货物以密封包装箱的形式交付的，甲方只清点包装箱的数量；货物安装时，双方共同开箱验收。

2、产品到达甲方工厂后，乙方负责安装和设备调试。乙方接到甲方人员通知后，乙方工作人员应在48小时内到甲方工厂安装。乙方应在到达现场后 设备安装在天内完成，设备调试完毕，可正常生产。

3 、在安装调试前2天，乙方技术服务人员应向甲方工程技术人员进行设备技术交底，乙方应提供设备技术参数、说明书、资料、图纸、说明、演示、程序和方法。

4、在乙方技术服务人员安装调试过程中，乙方技术服务人员应明确通知甲方工程技术人员，甲方工程技术人员应书面确认施工情况，否则甲方工程技术人员有权要求乙方技术服务人员停止安装调试，乙方应主动停止设备安装调试过程。如因乙方技术服务人员指导错误而出现问题，乙方应承担赔偿责任。

5、为使甲方相关操作人员能够正常操作、维护和维护设备，乙方应免费为甲方相关操作提供相应的技术培训和培训材料，培训应与项目进度一致。培训完成后，甲方操作人员应具备独立操作、维护和维护设备的能力。

6、乙方派员工必须具备相关资质，并严格安装相关规定进行施工作业。乙方员工发生事故的，由乙方自行承担，与甲方无关。

7、质量验收：甲方应在乙方完成设备安装调试后的工作日内组织质量验收，并按照本合同第二条的规定签署书面验收表。

第七条  违约责任

1 、甲方逾期付款的，每逾期一天向乙方支付违约金，按逾期付款部分的万分之五/日计算。 2 、乙方逾期交付货物或完成调试的，每逾期一天按合同总价的万分之五/天向甲方支付违约金；乙方仍需履行向甲方交付货物或调试合同的义务；如乙方逾期 如果15天未交付或调试后验收不合格，甲方有权终止合同。乙方应及时退还甲方已支付的全部款项，并按合同总价20英镑％计算并向甲方支付违约金。

3、乙方交付货物或部件的质量、性能、技术标准和质量要求不符合合同规定的，甲方有权向乙方提出更换货物和索赔，乙方应自甲方提出之日起 7 天内免费更换货物，未按时更换的，视为乙方逾期交货，按本条第二款处理。

更换后，货物质量仍不符合本合同约定的，甲方有权终止合同，乙方应及时退还甲方已支付的全部款项，并按合同总价20元％计算并向甲方支付违约金。

4、乙方保证本合同项下货物的权利无瑕疵，包括货物所有权和知识产权。任何第三方经法院（或仲裁机构）裁定有权没收或查处上述货物的，乙方应按合同总价返还已收款项％向甲方支付违约金并赔偿给甲方造成的一切损失。

5、乙方支付的违约金不足以弥补甲方的损失的，还应赔偿甲方的损失。

第八条  不可抗力

任何一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后 7天内通知对方不能完全履行或者不能完全履行的原因，取得不可抗力发生地市级以上政府有关部门证明后，允许延期、部分履行或者不履行合同，部分或者全部免除违约责任。

第九条  变更、中止、终止合同

甲乙双方不得擅自变更、中止或终止本合同。

继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当变更、暂停或者终止本合同。双方不能就此达成协议的，按照本合同第十条处理。

第十条  其它

（1）本合同适用的法律是中华人民共和国的法律、法规。本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成的，由上海仲裁委员会仲裁，适用仲裁规则。

（2）附件、询价单、报价单是合同的组成部分，具有与合同相同的法律效力；本合同条款的修改、补充、变更，经双方签字盖章后以书面形式生效。

(三)本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式4份，甲方2份，乙方2份。

甲方：
乙方：
地址：  地址：

法定代表人：  法定代表人：  委托代理人：  电话：

邮政编码：  开户银行：  账号：  签约时间:200年

附件：询价单、报价单

委托代理人： 电话：

邮政编码：
开户银行：
账号：
签约时间：年 月  日

本文由七九论坛发布：七九社区 » 设备安装采购合同(必备17篇）

原文链接：https://www.79lt.com/3991.html